一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在()情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。
A.因巨额担保事项被债权人起诉
B.因经营不善造成巨额亏损
C.存在违法行为
D.拒绝提交履约保证金
参考答案：D
参考解析：
《招标投标法实施条例》第56条规定：“中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认”。本题中，A、B、C选项符合第56条的规定。而D选项属于《招标投标法实施条例》第55条规定的招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单确定其他中标候选人为中标人的情形。故D为正确选项。
2我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是()。
A.第一审民事案件
B.第二审民事案件
C.重大涉外案件
D.在全国有重大影响的民事案件
参考答案：A
参考解析：
根据我国《民事诉讼法》第17条至第20条的规定，各级人民法院均可受理第一审民事案件，但第二审民事案件不能由基层人民法院管辖，重大涉外民事案件只能由中级以上人民法院管辖，在全国有重大影响的民事案件由最高人民法院管辖。故A选项正确。
|
一级建造师最强保过：双师资、高性价、90%通过率，免费重学！ 最强师资打造，最高性价比课程（精讲 冲刺 习题 考点预测 应试技巧 名师预测 模考班含2押题 3年真题 实操班）全国独家双师资授课、每科2套绝密押题、课后习题 名师高清视频题库、赠送内部资料 考前密押资料、名师24小时在线答疑、WORD讲义 课件下载、考试免费视频 讲义下载、现在报名还享独家优惠，不容错过！ >>>立即报名<<< 电话咨询：!微信咨询：712931610、快速联系通道 |
3甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的()。
A.诚实信用原则
B.自愿原则
C.对等原则
D.公平原则
参考答案：A
参考解析：
诚实信用原则主要包括：(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为;(2)履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务;(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。故A为正确选项。
4行政法规、政府规章应当在公布后()内报有关机关备案。
A.15日
B.30日
C.60日
D.45日
参考答案：B
参考解析：
行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内报有关机关备案。B项正确。
5仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点不包括()。
A.独立性
B.公权性
C.保密性
D.自愿性
参考答案：B
参考解析：
本题考查仲裁的基本特点，及其与民事诉讼基本特征的辨析。公权性系人民法院在民事诉讼中的基本特征之一。我国《民事诉讼法》规定：“凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法”;“民事案件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会具有民间性质，其受理案件是基于当事人之间达成的仲裁协议。我国《仲裁法》第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理”。因此，公权性并非仲裁的基本特征。故B为正确选项。
6下列不可以作为诉讼代理人的是()。
A.原告单位推荐的公民
B.基层法律工作者
C.被告单位的法务部经理
D.原告单位的近亲属
参考答案：D
参考解析：
2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定：“下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。”
7生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，给予降级、撤职的处分，处()罚款。
A.本年年收入的50%
B.上一年年收入的50%
C.本年年收入的40%～60%D.上一年年收入的60%～100%
参考答案：D
参考解析：
《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入60%～100%的罚款;对逃匿的处15 日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。
8关于安全生产许可证的说法，错误的是()。
A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动
C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证
D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件
参考答案：A
参考解析：
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第13条规定：建设主管部门在颁发施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证;第2条规定：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动;第15条规定：建筑施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。故A为正确选项。
9民事诉讼的基本特征不包括()。
A.自愿性
B.公权性
C.强制性
D.程序性
参考答案：A
参考解析：
民事诉讼的基本特征包括公权性、程序性和强制性。本题中的自愿性不是民事诉讼的基本特征。故A为正确选项。
10对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。
A.申请延期开工
B.重新核验
C.重新办理批准手续
D.备案
参考答案：C
参考解析：
因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。故C选项正确。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
11人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于()。
A.5日
B.10日
C.15日
D.30日
参考答案：C
参考解析：
《民事诉讼法解释》中规定，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。
12在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。
A.无效合同
B.有效合同
C.效力待定合同
D.可撤销合同
参考答案：B
参考解析：
合同的解除，是指合同有效成立后，当具备法律规定的合同解除条件时，因当事人一方或双方的意思表示而使合同关系归于消灭的行为。合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。故B为正确选项。
13分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
参考答案：A
参考解析：
分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故A为正确选项。
14建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。
A.书面
B.口头
C.公证
D.布告
参考答案：D
◆◆参考解析：
《建设部关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》第6条规定：投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告知被保险人。故D为正确选项。
15某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
参考答案：B
参考解析：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。故B为正确选项。
16下列可以分两段进行招标的项目是()。
A.技术复杂的项目
B.潜在投标人较多的项目
C.潜在投标人较少的项目
D.精确拟定技术规格的项目
参考答案：A
参考解析：
《招标投标法实施条例》规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。故A为正确选项。
17以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是()。
A.核对当事人—举证质证—法庭调查—法庭辩论—宣判
B.核对当事人—法庭调查—法庭辩论—举证质证—宣判
C.法庭调查—核对当事人—举证质证—法庭辩论—宣判
D.核对当事人—法庭调查—举证质证—法庭辩论—宣判
参考答案：D
参考解析：
《民事诉讼法》第137条至142条的规定，民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序一般为：核对当事人—法庭调查—举证质证—法庭辩论—宣判。故D为正确选项。
18某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是()。
A.开标由当地建设行政主管部门主持
B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证
C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出
D.开标时不能宣读投标文件
参考答案：C
参考解析：
根据《招标投标法》的规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。故C为正确选项。
19下列可以适用联合体共同承包的项目是()。
A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程
B.投资主体众多的建筑工程
C.投资风险较大的建筑工程
D.建设周期短的建筑工程
参考答案：A
参考解析：
《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。作为大型的建筑工程或结构复杂的建筑工程，一般是投资额大、技术要求复杂和建设周期长、潜在风险较大，采取联合共同承包的方式，有利于更好发挥各承包单位在资金、技术、管理等方面优势，增强抗风险能力，保证工程质量和工期，提高投资效益。至于中小型或结构不复杂的工程，则完全可由一家承包单位独立完成。故A为正确选项。
20在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是()。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
参考答案：C
参考解析：
根据我国《民法通则》关于债的规定，合同之债是指按照合同约定在当事人之间产生的特定权利和义务关系;侵权行为是指没有法律依据，侵害国家、集体或者他人财产以及侵害人身权利的行为;不当得利是指没有合法依据，取得不当利益，造成他人损失所产生的行为;无因管理是指没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务的行为。故C为正确选项。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
21下列关于规章的说法中，正确的是()。
A.部门规章由部门首长签署决定予以公布
B.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当制定联合规章
C.省级人民政府规章效力高于地方政府规章
D.部门规章与地方政府规章之间具有同等法律效力
参考答案：D
◆◆参考解析：
部门规章由部门首长签署命令予以公布。涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规或者由国务院有关部门联合制定规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。D项正确。
22某施工企业2年内发生3次违法分包行为，对其应采取的处罚是()。
A.责令停业整顿6个月以上
B.限制其3个月内不得参加投标
C.不得承揽新的工程项目
D.降低其资质等级
参考答案：D
参考解析：
对2年内发生3次以上转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的施工单位，资质审批机关降低其资质等级。
23根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是()。
A.厂房
B.可转让的专利权
C.生产原材料
D.在建的建筑物
参考答案：B
参考解析：
抵押物可以为动产或不动产，而权利只可以质押不可以抵押。故B选项正选。
24经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权()。
A.缺席判决
B.视为申请撤诉
C.驳回原告诉讼请求
D.拘传原告到庭
参考答案：B
参考解析：
《行政诉讼法》第48条规定：“经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，视为申请撤诉;被告无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决”。故B为正确选项。
25下列关于终止招标的说法中，正确的是()。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标
B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标
C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用
D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金
参考答案：C
参考解析：
根据《招标投标法实施条例》，招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。故C为正确选项。
26在动产质押中，质押权生效的本质特征是()。
A.登记
B.签订书面质押合同
C.交付
D.备案
参考答案：C
参考解析：
动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。故C为正确选项。
27当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为()。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
B.合同中约定的额度
C.违反合同一方违反合同时预见到的损失
D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
参考答案：A
参考解析：
《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。故A为正确选项。
28租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，()。
A.合同不成立
B.合同无效
C.不得对抗善意的第三人
D.视为不定期租赁
参考答案：D
参考解析：
《合同法》第215条规定，租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。故D选项正确。
29以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是()。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.行业协会的综合信用评价
D.行业协会协助政府部门的综合信用评价
参考答案：B
参考解析：
原建设部《关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》中提出，同步推进政府对市场主体的守法诚信评价和社会中介信用机构开展的综合信用评价。政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价。故B为正确选项。
30某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元;同年6月1日前清偿200万元;同年7月1日前清偿100万元;余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。
A.2013年5月1日
B.2013年6月1日
C.2013年7月1日
D.2013年7月31日
参考答案：D
参考解析：
《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第5条规定：“当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算”。本题乙公司提起诉讼时效的期间应当自最后一期债务履行期届满日即2013年7月31日起计算。故D为正确选项。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
31施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商()。
A.应将钢材送到施工现场
B.应将钢材送到建设单位的办公所在地
C.应将钢材送到合同签订地
D.可通知建设单位自提
参考答案：D
参考解析：
《合同法》第62条第3款规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;其他标的，在履行义务一方所在地履行。故D为正确选项。
32由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于()日。
A.5
B.7
C.15
D.30
参考答案：D
参考解析：
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第33条规定：“由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算”。故D为正确选项。
33发生较大生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处以()罚款。
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上100万元以下的罚款
C.100万元以上500万元以下
D.500万元以上1000万元以下
参考答案：B
参考解析：
发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(1)发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款;(2)发生较大事故的，处50万元以上100万元以下的罚款;(3)发生重大事故的，处100万元以上500万元以下的罚款;(4)发生特别重大事故的，处500万元以上1000万元以下的罚款;情节特别严重的，处1000万元以上2000万元以下的罚款。
34某必须招标的项目，经资格预审后只有2名合格，招标人()。
A.应当重新招标
B.可适当降低标准再次资格预审
C.做竞争性谈判
D.经批准后直接发包
参考答案：A
参考解析：
资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。故A为正确选项。
35根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地
参考答案：C
参考解析：
经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。故C为正确选项。
36当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()内提出。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
参考答案：B
参考解析：
我国《民事诉讼法》第205条规定：“当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出”。故B为正确选项。
37关于不动产与不动产转让合同的说法，正确的是()。
A.不动产物权必须依转让合同而设立
B.不动产未经登记，转让合同无效
C.不动产经登记设立后，转让合同有效
D.转让合同生效后，未进行不动产登记，当事人可以请求继续履行合同
参考答案：D
参考解析：
根据《物权法》规定，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。D项正确。
38根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。
A.3
B.5
C.10
D.15
参考答案：D
参考解析：
《民事诉讼法》第164条规定：“当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉”。故D为正确选项。
39下列属于保证方式的是()。
A.一般保证 B.特殊保证C.专项保证 D.综合保证
参考答案：A
参考解析：
保证的方式有两种：(1)一般保证;(2)连带责任保证。故A为正确选项。
40构成表见代理的主观要件是()。
A.本人存在过失B.代理人超越代理权限C.相对人为善意D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
参考答案：C
参考解析：
须相对人为善意，这是构成表见代理的主观要件。如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理。故C为正确选项。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
41某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5
B.7
C.10
D.15
参考答案：D
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故D为正确选项。
42对于受要约人延误的承诺，该承诺()。
A.有效 B.无效C.要约人未作任何表示则有效 D.要约人虽表示接受也无效
参考答案：C
参考解析：
《合同法》第29条规定：受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。故C为正确选项。
43受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包的，属于()。
A.投资总承包 B.施工总承包C.分项总承包 D.工程总承包
参考答案：D
参考解析：
工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。故D为正确选项。
44某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新覆盖的费用应由()承担。
A.施工单位 B.监理单位C.建设单位 D.建设单位和监理单位共同
参考答案：A
参考解析：
根据《建设工程质量管理条例》第30条规定，隐蔽工程在隐蔽前，施Z-单位应当通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构，检查验收合格后方可隐蔽。本题中，施工单位违背上述程序，所以应无条件按照监理指令重新剥露，并承担相应费用。故A为正确选项。
45仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当()。
A.及时通知存货人或者仓单持有人 B.有权随时处理仓储物C.催告存货人或者仓单持有人及时处置 D.有权随时提取仓储物
参考答案：A
参考解析：
《合同法》第389条规定：“保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏的，应当及时通知存货人或者仓单持有人”。第390条规定：“保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏的，危及其他仓储物的安全和正常保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急，保管人可以做出必要的处置，但事后应当将情况及时通知存货人或者仓单持有人。应当及时通知存货人或者仓单持有人”。本题中，仓储物出现变质或者其他损坏，但尚未危及其他仓储物的安全和正常保管，因此保管人应当及时履行通知义务。故A为正确选项。
46根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是()。
A.行政责任 B.宪政责任C.刑事责任 D.国家赔偿责任
参考答案：A
参考解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未编制拆装方案，制定安全施工措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有前款规定的第(1)项、第(3)项行为，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。因此，施工起重机械安装单位可能承担的法律责任是行政责任，而刑事责任主体是直接责任人员而非单位。故A为正确选项。
47建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()罚款。
A.1万元以上3万元以下B.3万元C.处单位罚款数额10%以下罚款D.处单位罚款数额5%以上10%以下罚款
参考答案：D
参考解析：
给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10 0A以下罚款。单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。D项正确。
48根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的制度是指()。
A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府部门对施工企业开工条件的确认
参考答案：B
参考解析：
国务院规定的开工报告制度，不同于建设监理中的开工报告工作。根据《建设工程监理规范》的规定，承包商即施工单位在工程开工前应按合同约定向监理工程师提交开工报告，经总监理工程师审定通过后，即可开工。虽然在字面上都是“开工报告”，但二者之间有着诸多不同：(1)性质不同，前者是政府主管部门的一种行政许可制度，后者则是建设监理过程中的监理单位对施工单位开工准备工作的认可;(2)主体不同，前者是建设单位向政府主管部门申报，后者则是施工单位向监理单位提出;(3)内容不同，前者主要是建设单位应具备的开工条件，后者则是施工单位应具备的开工条件。故B为正确选项。
49《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括()。
A.节能 B.节材C.节高 D.节地
参考答案：C
参考解析：
“四节”包括节能、节地、节水、节材四个方面，没有规定“节高”。故C为正确选项。
50根据《物权法》，下列财产不可以作为担保物的是()。
A.生产原材料 B.建设用地使用权C.车辆 D.农村集体所有的宅基地
参考答案：D
参考解析：
按照《物权法》规定，抵押物可以是动产或不动产，但下列财产不得抵押：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。故D为正确选项。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
51被派遣的劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，由()申请工伤认定。
A.劳务派遣单位 B.用工单位C.劳动者 D.劳动者的近亲属
参考答案：A
参考解析：
《劳务派遣暂行规定》进一步规定，用工单位应当按照劳动合同法第62条规定，向被派遣劳动者提供与工作岗位相关的福利待遇，不得歧视被派遣劳动者。被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。劳务派遣单位承担工伤保险责任，但可以与用工单位约定补偿办法。被派遣劳动者在申请进行职业病诊断、鉴定时，用工单位应当负责处理职业病诊断、鉴定事宜，并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料，劳务派遣单位应当提供被派遣劳动者职业病诊断、鉴定所需的其他材料。
52招标文件应当包含的内容是()。
A.招标项目的人员要求 B.投标报价要求C.特定的生产供应者 D.拟签订合同的所有条款
参考答案：B
参考解析：
《招标投标法》第十九条规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。第二十条规定，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。故8选项正确。
53关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是()。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人
参考答案：D
参考解析：
《招标投标法实施条例》规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。A、B选项均错误。并且只要发生重大变化均应当及时书面告知招标人，所以C选项错误。投标人不再具备资格预审文件，招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。可见不再具备资格条件的也属于重大变化，应当及时书面告知招标人。故D为正确选项。
54根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用()的一般规定。
A.承揽合同 B.技术合同C.委托合同 D.行纪合同
参考答案：A
参考解析：
建设工程合同在《合同法》第16章，《合同法》第16章第287条规定，本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。故A选项正确。
55以下不属于行政强制执行决定必须载明的事项的是()。
A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者公司名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期
参考答案：C
参考解析：
我国《行政强制法》第37条：“强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：(一)当事人的姓名或者名称地址;(二)强制执行的理由和依据;(三)强制执行的方式和时间;(四)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;(五)行政机关的名称印章和日期”之规定，A、B、D均属于行政强制执行决定必须载明的法定事项。而C项系行政机关作出强制执行决定前，应当事先书面催告当事人时所必需载明的事项之一，故C为正确选项。
56工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起()内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5日 B.10日C.15日 D.30日
参考答案：A
参考解析：
根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。故A为正确选项。
57在抵押担保中()。
A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物
参考答案：B
参考解析：
抵押的特点是不转移对担保物的占有;质押的特点是转移对担保物的占有。故B为正确选项。
58根据《招标投标法》及相关法规，下列关于异议的说法正确的是()。
A.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出D.对于以上异议，在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行
参考答案：C
参考解析：
根据《招标投标法实施条例》的规定，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出;对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。故C为正确选项。
59注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于()。
A.初始注册 B.延续注册C.变更注册 D.增项注册
参考答案：C
参考解析：
《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。
60工伤保险按照()计提保险费。
A.职工人数 B.工资总额C.施工合同额 D.建筑面积
参考答案：B
参考解析：
工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险费，较适用于企业的固定职工。建筑意外伤害保险则是一种法定的非强制性商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费，针对施工现场从事危险作业的特殊群体，较适合施工现场作业人员流动性大的行业特点。故B选项正确。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
61关于分包单位再分包，下列说法正确的是()。
A.分包单位不得将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
参考答案：B
参考解析：
《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，因此B选项正确，A、C、D选项错误。故B为正确选项。
62劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。
A.劳动行政部门代表 B.同级工会代表C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员
参考答案：A
参考解析：
劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。故A为正确选项。
63承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购500吨某强度等级水泥，三日内运抵施工现场，并要求当日回复。则承包商的订购行为()。
A.属于要约邀请，随时可以撤销B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销D.属于要约，而且不可撤销
参考答案：D
参考解析：
要约的有效期间由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续期间，受要约人必须在此期间内承诺。有下列情形之一的，要约不得撤销：(1)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。本题中，承包商的发函属于要约，因规定了承诺期限，该要约不可撤销。故D为正确选项。
64“三项岗位”人员持证上岗最低比例为()。
A.75% B.85%C.95%D.100%
参考答案：D
参考解析：
根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，到“十二五’’时期末，矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存等高危行业企业(以下简称高危企业)主要负责人、安全管理人员和生产经营单位特种作业人员(以下简称“三项岗位”人员)100%持证上岗。故D为正确选项。
65关于物权特征的说法，正确的是()。
A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权
参考答案：B
参考解析：
物权是权利人直接支配的权利，物权是绝对权，物权具有排他性，即一物一权。故B为正确选项。
66下列生效的文书中，不属于人民法院强制执行根据的是()。
A.民事判决书 B.仲裁调解书 C.和解协议书 D.民事裁定书
参考答案：C
参考解析：
《民事诉讼法》第224条的规定，发生法律效力的民事判决书、裁定书，是人民法院的执行根据;《仲裁法》规定：“调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书”;“调解书与裁决书具有同等法律效力。当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。”故C为正确选项。
67关于担保的说法，正确的是()。
A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权实现C.担保合同是主合同 D.反担保不适用《担保法》的规定
参考答案：B
参考解析：
《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)规定，在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中，债权人需要以担保方式保障其债权实现的，可以依照本法规定设定担保。
第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。
担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。
68对公司提起诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地是指公司的()。
A.主要营业地 B.主要办事机构所在地C.注册地 D.登记地
参考答案：B
参考解析：
对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。被告住所地是指法人或者其他组织的主要办事机构所在地;主要办事机构所在地不能确定的，其注册地或者登记地为住所地。
69当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的()原则。
A.平等 B.公平C.自愿 D.诚实守信
参考答案：A
参考解析：
《合同法》第3条规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”，即平等原则;第4条规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”，即自愿原则;第5条规定：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”，即公平原则;第6条规定：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”，即诚实信用原则。故A为正确选项。
70按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由()负责审批。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门C.省级人民政府 D.省级人民政府建设行政主管部门
参考答案：B
参考解析：
按照《建筑业企业资质管理规定》，国务院建设主管部门负责实施下列建筑业企业资质的许可：施工总承包序列特级资质、一级资质。故8为正确选项。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71下列关于招标代理机构的说法中，正确的有()。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
参考答案：A,B,C
参考解析：
根据《招标投标法》，招标代理机构应当具备下列条件：(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;(3)有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。A、B、C选项正确。《招标投标法实施条例》第13条规定：招标代理机构在其资格许可和招标人委托范围内开展招标代理业务;招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。故A、B、C为正确选项。
72招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。
A.中标候选人被债权人申请破产的B.中标候选人拖欠银行大量贷款的C.中标候选人起诉其他债务人的D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E.中标候选人存在违法行为的
参考答案：A,B,E
参考解析：
《招标投标法》规定，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。故A、B、E为正确选项。
73在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有()。
A.建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结B.在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图C.对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育D.组织灭火和应急疏散演练E.建筑技术操作工人的职业教育
参考答案：B,D
参考解析：
公安部、住房和城乡建设部等9部委2009年5月发布的《社会消防安全教育培训规定》规定，在建工程的施工单位应当开展下列消防安全教育工作：(1)建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育;(2)在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识;(3)对明火作业人员进行经常性的消防安全教育;(4)组织灭火和应急疏散演练。故B、D为正确选项。而A选项是工程竣工事后的总结，C、E选项都不属于在建工程的专项培训工作。
74当事人对法院管辖权有异议，应当在()提出。
A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前
参考答案：B,C
参考解析：
当事人对法院管辖权有异议，应当在提交答辩状期间提出;而提交答辩状期间是被告收到起诉状副本之日起15日内。故B、C为正确选项。
75按《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指()。
A.同时规划 B.同时设计C.同时施工 D.同时调试E.同时使用
参考答案：B,C,E
参考解析：
《环境噪声污染防治法》第14条规定：“建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。故B、C、E为正确选项。
76下列关于招标基本程序的说法正确的有()。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构C.招标项目应当设定标底，标底必须保密D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
参考答案：A,E
参考解析：
《招标投标法》第9条规定：招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准;《招标投标法》第12条规定：招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构;《招标投标法实施条例》第27条规定：招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密;《招标投标法》第18条规定：招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查;《招标投标法》第34条规定：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。故A、E为正确选项。而B、C、D选项违反法律规定。
77在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。
A.及时检查隐蔽工程 B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E.对质量不合格的工程无偿修理
参考答案：B,D,E
参考解析：
根据《建设工程质量管理条例》的规定，本题中，“B.参加工程验收”、“D.自行完成建设工程主体结构施工”、“E.对质量不合格的工程无偿修理”，都是承包人的义务。而“A.及时检查隐蔽工程”属于发包人或监理人的权利，C是发包人或承包人的权利。故B、D、E为正确选项。
78申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括()。
A.建立健全安全生产责任制B.建设资金已落实C.有满足施工需要的施工图纸D.主要负责人经考核合格E.参加意外伤害保险
参考答案：A,D
参考解析：
根据《安全生产许可证条例》第6条规定，“(1)建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程”;“(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格”等条件，是建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件。而原来规定的“(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费”中的“办理意外伤害保险”已经被新修订的《建筑法》第48条所取代，不再是强制条件。而“建设资金已落实;有满足施工需要的施工图纸”是取得施工许可证的必要条件，不是取得安全生产许可证的必要条件。故A、D为正确选项。
79应当认定为工伤的有()。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.患重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
参考答案：A,B,E
参考解析：
职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行Z--作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。本题中，C选项不一定都是职业病，D选项中劳动者承担主要责任。故A、B、E为正确选项。
80因不可抗力不能履行合同时，当事人的义务包括()。
A.通知对方 B.继续履行C.赔偿损失 D.解除合同E.提供相关证明
参考答案：A,E
参考解析：
根据《合同法》的规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外，故B、C项不符合题意;发生不可抗力并不必然导致合同解除，故D项不符合题意;当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明，故A、E选项正确。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
81行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列()种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。
A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
《国家赔偿法》第3条规定：“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：(1)违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;(2)非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;(3)以殴打、虐待等行为或者唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;(4)违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的;(5)造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。故A、C、D、E为正确选项。
82对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是()。
A.可以不申请施工许可证B.属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程C.必须报国务院建设行政主管部门备案D.必须办理施工许可证E.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整
参考答案：A,B,E
(难度：难)参考解析：
按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不中请办理施工许可证。《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。故A、B、E项正确。
83下列属于行政机关的行政行为特征的有()。
A.行政主体未事先征得行政相对方同意，不能单方实施行政行为B.行政行为是执行法律的行为C.行政行为以国家强制力保障实施，具有强制性D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外E.行政行为不具有裁量性
参考答案：B,C,D
参考解析：
行政行为是执行法律的行为;行政行为以国家强制力保障实施，具有强制性;行政行为以无偿为原则，以有偿为例外;行政主体实施行政行为具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法作出;行政行为具有一定裁量性，是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性变动性和应变性决定的。故B、C、D为正确选项。
84注册执业人员未执行法律法规，在认定有转包行为的项目中担任施工单位项目负责人的，()。
A.吊销执业资格证书 B.停止执业1年C.5年内不予注册 D.不得再担任施工单位项目负责人E.终身不予注册
参考答案：A,C,D
参考解析：
注册执业人员未执行法律法规，在认定有转包行为的项目中担任施工单位项目负责人的，吊销其执业资格证书，5年内不予注册，且不得再担任施工单位项目负责人。
85建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括()。
A.文明施工费 B.环境保护费C.临时设施费 D.安全施工费E.企业管理费
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中规定：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。前述费用都是现场管理费的内容，属于建设工程直接费的范畴，而企业管理费属于间接费的范畴。故A、B、C、D选项正确。
86下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。
A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人有下列行为的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。故A、B、D、E选项正确。
87属于承担民事责任的方式的是()。
A.警告 B.支付违约金C.解除合同 D.提供抵押物E.赔礼道歉
参考答案：B,E
参考解析：
《民法通则》134条规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产i(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响，恢复名誉;(10)赔礼道歉。故B、E为正确选项。
88我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。
A.颁发用地规划证 B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证 D.批准开工报告E.批准施工合同备案
参考答案：C,D
参考解析：
我国目前对建设工程开工条件的审批，存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式。多数工程是办理施工许可证，部分工程则为批准开工报告。故C、D为正确选项。
89法律规定可以质押的权利是()。
A.汇票 B.支票C.提单 D.所有基金份额、股权E.依法可以转让的专利权
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
《物权法》第223条规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：(1)汇票、支票、本票;(2)债券、存款单;(3)仓单、提单;(4)可以转让的基金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。需要注意的是，不是所有的基金份额、股权都可以质押，只有依法可以流通转让的基金份额、股权才可以质押。故A、B、C、E为正确选项。
90属于行政处罚种类的是()。
A.没收违法所得，没收非法财物 B.责令停产停业C.拘役 D.行政拘留E.吊销许可证
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
根据《行政处罚法》，行政处罚的种类包括：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。本题中，C项属于刑罚。故A、B、D、E为正确选项。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
91以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是()。
A.人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结B.被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状C.人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结D.当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉E.当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出
参考答案：B,C,D
参考解析：
根据《民事诉讼法》第125条规定，被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理;第161条规定，人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结;第164条规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉;第176条规定，人民法院审理对判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起三个月内审结;第205条规定：当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后六个月内提出。故B、C、D选项正确，而A、E选项不符合法律规定。
92关于建造师继续教育的说法中，正确的是()。
A.可以参加用人企业组织的培训B.必须参加特定中介机构的培训C.可以参加有关机构组织的培训D.必须遵守继续教育的标准和要求E.用人企业可以根据实际情况，制定继续教育的培训标准和要求
参考答案：A,C,D
参考解析：
按照《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发[2015]58号)，对于注册建造师执业资格申请人继续教育培训，“申请人按照继续教育的标准和要求可参加用人企业组织的培训，也可参加有关机构组织的培训，审批部门不得以任何形式要求申请人必须参加特定中介机构组织的培训。”据此，2015年10月住房和城乡建设部建筑市场监管司发出《关于取消公布的一级注册建造师继续教育培训单位名单的通知》，决定取消原已公布的一级建造师继续教育培训单位名单。
93下列可以进行抵押的财产包括()。
A.抵押人所有的房屋 B.抵押人所有的机器C.土地所有权 D.集体所有土地使用权E.抵押人依法有权处理的土地使用权
参考答案：A,B,E
参考解析：
《物权法》第180条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：
(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。第184条规定耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押，但法律规定可以抵押的除外。故A、B、E为正确选项。
94根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业安全生产的资质因素要求主要体现为()指标。
A.净资产 B.技术装备C.专业技术人员 D.企业效益E.职工学历水平
参考答案：A,B,C
参考解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的净资产、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。根据以上规定，A、B、C选项正确。D、E干扰性较小。
95行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，载明的事项包括()。
A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权参考答案：B,C,D,E
参考解析：
《行政强制法》第35条：“行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：(1)履行义务的期限;(2)履行义务的方式;(3)涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式;(4)当事人依法享有的陈述权和申辩权”。本题B、C、D、E均符合题干所述法律规定;A项不属于应当告知的法定必要事项之一，且催告阶段行政强制执行决定尚未作出，不存在提起行政复议或行政诉讼的问题。故B、C、D、E为正确选项。
96某施工企业挪用安全施工措施所需费用，则承担的法律责任可以是()。
A.责令限期改正B.处挪用费用20%以上50%以下的罚款C.处挪用费用10%以上20%以下的罚款D.造成损失的，依法承担赔偿责任E.并处5万元以上10万元以下的罚款
参考答案：A,B,D
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》第63条规定：施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。故A、B、D为正确选项。
97《城市建筑垃圾管理规定》中规定，施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门做出处罚，包括()。
A.责令限期改正 B.警告C.没收违法所得 D.吊销资质证书E.处1万元以上10万元以下罚款
参考答案：A,B,E
参考解析：
《城市建筑垃圾管理规定》中规定，施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处1万元以上10万元以下罚款。
98行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是()。
A.由行为人承担责任 B.善意相对人有撤销的权利C.该代理行为有效D.相对人应该相信行为人有代理权E.对被代理人不发生效力
参考答案：A,B,E
参考解析：
根据《合同法》第48条，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。故A、B、E选项正确。
99根据我国《合同法》的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是()。
A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的B.对方延迟履行合同，经催告后履行的C.有违约行为致使不能实现合同目的D.发生不可抗力导致合同无法履行E.对方不适当履行合同
参考答案：A,C,D
参考解析：
《合同法》第94条规定了当事人可以解除合同的情形有：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。故A、C、D为正确选项。
100根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有()。
A.公开 B.公平C.公正 D.诚实信用E.低价
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
根据《标招投标法》的规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。故A、B、C、D选项正确。
