一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
第1题 承包人在工程变更确定后( )天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告。
A. 7
B. 14
C. 15
D. 30
【正确答案】：B试题解析：《建设工程施工合同(示范为本)》约定，在工程变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的.由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。
第2题 某分项工程计划工程量3000m³，计划成本15元/m³，实际完成工程量2500m³，实际成本20元/m³，则该分项工程的施工进度偏差为( )。
A. 拖后7500元
B. 提前7500元
C. 拖后12500元
D. 提前12500元
【正确答案】：A试题解析：进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)=已完成工作量×预算(计划)单价-计划工作量×预算(计划)单价=(2500×15-3000×15)元=-7500元。
因为SV为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度7500元。
|
2016一级建造师最强保过：双师资、高性价、90%通过率，免费重学！ 最强师资打造，最高性价比课程（精讲 冲刺 习题 考点预测 应试技巧 名师预测 模考班含2押题 3年真题 实操班）全国独家双师资授课、每科2套绝密押题、课后习题 名师高清视频题库、赠送内部资料 考前密押资料、名师24小时在线答疑、WORD讲义 课件下载、考试免费视频 讲义下载、现在报名还享独家优惠，不容错过！ >>>立即报名<<< 电话咨询：!微信咨询：W712931601、快速联系通道 |
第3题 施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节。一般情况下，施工成本计划总额应控制在( )的范围内。
A. 固定成本
B. 目标成本
C. 预算成本
D. 实际成本
【正确答案】：C试题解析：施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。一般情况下，施工成本计划总额应控制在目标成本的范围内，并使成本计划建立在切实可行的基础上。
第4题 关于施工合同的变更，下列说法不正确的是( )。
A. 由业主方提出的工程变更，涉及设计修改的应该与设计单位协商，并一般通过工程师发出
B. 承包商、业主方和设计方都可以根据需要提出工程变更
C. 由于不可抗力导致的设计修改，应该由业主承担责任
D. 工程变更指标的发出必须采用书面形式
【正确答案】：D试题解析：D选项，工程变更指标的发出有两种形式：书面形式和口头形式。一般情况下要求用书面形式发布变更指标，如果由于情况紧急而来不及发出书面指标，承包人应该根据合同规定要求工程师书面认可。
第5题 事中控制是指质量活动主体的( )的控制方式。
A. 自我控制和他人监控
B. 自我控制和他人约束
C. 自我约束和他人控制
D. 自我约束和他人监控
【正确答案】：A试题解析：事中质量控制也称作业活动过程质量控制，包括质量活动主体法人自我控制和他人监控的控制方法。
第6题 施工成本控制的工作内容之一是计算和分析( )之间的差异。
A. 预测成本与实际成本
B. 实际成本与计划成本
C. 目标成本与实际成本
D. 预算成本与实际成本
【正确答案】：B试题解析：施工成本控制是指在施工过程中，对影响施工成本的各种因素加强管理，并采取各种有效措施，将施工中实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内，随时揭示并及时反馈，严格审查各项费用是否符合标准，计算实际成本和计划成本之间的差异并进行分析，进而采取多种措施，消除施工中的损失浪费现象。
第7题 建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责( )。
A. 承建项目的投资投料试生产
B. 全部或部分工程的设计
C. 总价包干
D. 所有的主体和附属过程、工艺和设备等的施工与安装
【正确答案】：B试题解析：建设工程项目总承包与施工承包最大的不同就在于项目总承包需要负责全部或部分设计，并负责物资设备的采购。
第8题 明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为( )天。
A. 7
B. 14
C. 28
D. 30
【正确答案】：C试题解析：FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交索赔文件和有关资料。如果干扰事件对工程影响持续时间长，承包人则应按工程师要求的合理时间(一般为28天)提交索赔报告，在影像技术后的28天提交最终索赔报告，否则就失去该事件的索赔权利。
第9题 担保是一种特殊的民事法律关系，与民事法律关系相比，担保的内容处于一种( )的状态，即当债务人不按主合同之约定履行债务导致债权无法实现时，担保的权利和义务才能确定并成为现实。
A. 确定
B. 不确定
C. 稳定
D. 条件
【正确答案】：B试题解析：一般的民事法律关系的内容(即权利和义务)基本处于一种确定的状态，而担保的内容处于一种不确定的状态，即当债务人不按主合同之约定履行债务导致债权无法实现时，担保的权利和义务才能确定并成为现实。
第10题 施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )
A. 协议书
B. 专用条款
C. 标准条款
D. 质量保修书
【正确答案】：B试题解析：这四个文件中，标准条款是监理合同的组成文件，不是施工合同的组成文件，因此C答案是错 误的。协议书是施工合同的纲领性文件;质量保修书是施工合同的一个附件，主要对工程竣工验收后的工程质量保修责任进行约定;专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
第11题 职业健康安全和环境管理体系的相同点在于都强调了为制定、实施、实现、评审和保持响应的方针所需要的组织活动、策划活动、职责、程序、过程和( )。
A. 资源
B. 资金
C. 人员
D. 设备
【正确答案】：A试题解析：职业健康安全和环境管理体系的相同点包括：管理目标基本一致、管理原理基本相同。其中管理原理基本相同包括：都强调了为制定、实施、实现、评审和保持响应的方针所需要的组织活动、策划活动、职责、程序、过程和资源。
第12题 建设工程安全事故处理的程序包括：(1)组织调查组，开展事故调查;(2)制订预防措施;(3)迅速抢救伤员并保护事故现场;(4)现场勘查;(5)分析事故原因;(6)事故的审理和结案;(7)提交事故调查报告。下列排序正确的是( )。
A. (3)(1)(2)(4)(5)(7)(6)
B. (1)(3)(4)(7)(2)(6)(5)
C. (2)(1)(4)(3)(6)(7)(5)
D. (3)(1)(4)(5)(2)(7)(6)
【正确答案】：D试题解析：建设工程安全事故处理的程序为：
(1)迅速抢救伤员并保护事故现场;
(2)组织调查组，开展事故调查;
(3)现场勘查;
(4)分析事故原因;
(5)制订预防措施;
(6)提交事故调查报告;
(7)事故的审理和结案。
第13题 索赔成立需要一定的条件，下列不属于索赔成立的前提条件的是( )。
A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
B. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
C. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D. 由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加
【正确答案】：D试题解析：索赔成立的前提条件包括：
(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
第14题 某钢结构厂房，在结构吊装工程的一次质量检查中，发现漏焊现象严重，为找出造成漏焊的最主要原因，应选用的质量统计方法是( )。
A. 因果分析图法
B. 直方图法
C. 排列图法
D. 分层法
【正确答案】：A试题解析：因果分析图法的基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。
第15题 关于施工质量计划，下列说法正确的是( )。
A. 施工质量计划应由业主组织编制
B. 施工质量计划应包括施工技术方案
C. 施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改
D. 施工质量计划编制范围应与施工单位已有的质量管理体系的范围一致
【正确答案】：B试题解析：施工质量计划应由自控主体——施工承包企业进行编制;施工质量计划经总监理工程师审核批准后，在实施过程中如因条件变化需要对某些重要决定进行修改时，其修改内容仍应按照相应程序经过审批后执行;施工质量计划编制范围应与建筑安装工程施工任务的实施范围相一致。
第16题 关于项目管理的进度目标，对于建设工程项目业主方而言，其目标是项目( )的时间目标。
A. 建安工程完成
B. 竣工验收
C. 动用
D. 保修期结束
【正确答案】：C试题解析：业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标，进度目标指的是项目运用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标。
第17题 下列说法错误的是( )。
A. 自由时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间
B. 总时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
C. 双代号时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差
D. 单代号搭接网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差
【正确答案】：D试题解析：单代号搭接网络图中每一个节点表示一项工作，宜用圆圈或矩形表示;箭线及其上面的时距符号表示相邻的逻辑关系。
第18题 在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由( )承担。
A. 发包人
B. 承包人
C. 发包人和承包人共同
D. 监理工程师
【正确答案】：A试题解析：承包人施工期间，在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到得外界障碍或条件，导致承包人损失，这类风险通常应由发包人承担。
第19题 下列关于建设工程职业健康安全与环境管理的要求中，不正确的是( )
A. 决策阶段应该委托有相应资质的单位进行环境影响评价和安全预评价
B. 设计阶段设计单位应按要求进行环境保护设施和安全设施的设计
C. 建设单位在申领规划许可证时，应当提供详细的安全事故措施资料
D. 建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
【正确答案】：C试题解析：建设单在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的材料。
第20题 如按工程进度编制施工成本计划，在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的要求，同时还应考虑施工成本指出计划对( )的要求。
A. 成本目标
B. 项目目标
C. 成本分解
D. 项目划分
【正确答案】：D试题解析：在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到二者兼顾。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
第21题 因施工方对施工图纸的某些要求不甚明白，需要设计单位明确或确认的过程，称为( )。
A. 设计变更
B. 设计联络
C. 设计交底
D. 技术核定
【正确答案】：D试题解析：建设单位和监理单位应要求设计单位排除得力的设计人员到施工现场进行设计服务，解决施工中发现和提出的与设计有关的问题，这样的一个过程就是设计的核定工作。
第22题 采用施工总承包管理模式，施工项目总体管理和目标控制的责任是由( )承担的。
A. 业主
B. 分包单位
C. 施工总承包管理单位
D. 施工总承包单位
【正确答案】：C试题解析：施工总承包管理模式是业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总包管理单位，业主方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，但如施工总承包管理单位也想承担部分工程的施工，它也可以参加该部分工程的投标，通过竞争取得施工任务。施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任。
第23题 关于清理高层建筑施工垃圾的做法，下列说法正确的是( )。
A. 将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理
B. 将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走
C. 将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走
D. 将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理
【正确答案】：C试题解析：施工现场垃圾渣土要及时清理出现场;高大建筑物清理施工垃圾时，要使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物，严禁凌空随意抛撒。
第24题 建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部，其中的项目管理层应( )。
A. 体现效益中心的管理职能
B. 确定施工成本管理目标
C. 发挥现场生产成本控制中心的职能
D. 达到责任成本目标
【正确答案】：C试题解析：项目管理层对生产成本进行管理，它着眼于执行组织确定的施工成本管理目标，发挥现场生产成本控制中心的管理职能。
第25题 某工程10月份拟完工程计划施工成本50万元，已完成工程计划施工成本45万元，已完成工程实际施工成本48万元，该工程10月底施工成本偏差和进度偏差分别是( )。
A. 成本超支3万元;进度拖延5万元
B. 成本超支3万元;进度拖延3万元
C. 成本节约2万元;进度提前5万元
D. 成本节约2万元;进度提前3万元
【正确答案】：A试题解析：成本偏差一已完工程计划施工成本一已完工程实际施工成本=45-48=-3，成本偏差为负，表示项目运行超支3万元;进度偏差=已完工作计划成本-计划工作计划成本=45-50=-5，计划成本为负，表示进度延误5万元。
第26题 下列应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织进行验收的是( )质量验收。
A. 分项工程
B. 子分部工程
C. 分部工程
D. 单位工程
【正确答案】：A试题解析：根据《建设工程施工质量验收统一标准》的相关规定：分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人进行验收。
第27题 工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求( )。
A. 资源均衡使用条件下的最短工期安排
B. 工程总成本最低条件下的资源均衡安排
C. 资源使用量最少条件下的合理工期安排
D. 工期固定条件下的资源均衡安排
【正确答案】：D试题解析：在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程;而后者是通过调整计划安排在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。
第28题 当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，( )。
A. 当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B. 仲裁机构可裁定变更该合同
C. 仲裁机构可裁定撤销该合同
D. 应移交法院判定变更该合同
【正确答案】：B试题解析：A仲裁机构裁定前，当事人无权拒绝，必须继续履行该合同;B当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销;D当事人已向仲裁机构提出，就不再移交法院判定。
第29题 合同分析的作用不包括( )。
A. 分析合同中的漏洞，解释有争议的内容
B. 分析合同风险，制定风险对策
C. 合同任务分解、落实
D. 预测预防争端
【正确答案】：D试题解析：合同分析的内容包括：
(1)分析合同中的漏洞，解释有争议的内容，在合同起草和谈判过程中，双方都会力争完善，但难免会有所疏漏，通过合同分析，找出漏洞，可以作为履行合同的依据。
(2)分析合同风险，制定风险对策，要根据合同分析其风险的来源和风险量的大小，并采取相应的对策。
(3)合同任务分解、落实，在实际过程中，合同任务需要分解落实到具体的工作小组或部门、人员，要将合同中的任务进行分解，将合同中与各部门相对应的具体要求明确，然后落实到具体的工程小组或部门、人员身上，以便于实施与检查。
第30题 某工地现场一台起重机在吊运物料时，钢丝绳突然断裂，导致现场1名施工人员被物料砸伤致死。这起事故属于( )。
A. 第一类危险源作用的结果
B. 第二类危险源作用的结果
C. 两类危险源共同作用的结果
D. 不可抗力因素作用的结果
【正确答案】：C试题解析：危险源分为第一类危险源和第二类危险源，丽事故的发生是两类危险源共同作用的结果，第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件。在事故的发生和发展过程中，两类危险源互依互存，相辅相成。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
第31题 下列属于建设工程项目决策阶段建设单位职业健康安全与环境管理的任务的是( )。
A. 对环境保护和安全设施的设计提出建议
B. 办理有关安全和环境保护的各种审批手续
C. 对生产安全事故的防范提出指导意见
D. 将保证安全施工的措施报有关管理部门备案
【正确答案】：B试题解析：本题考核的是建设工程职业健康安全与环境管理的要求。在建设工程项目决策阶段，建设单位应按照有关建设工程的法律法规和强制性标准的要求，办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续。对需要进行环境影响评价或安全预评价的建设工程项目，应组织或委托有相应资质的单位进行建设工程项目环境影响评价和安全预评价。
第32题 建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的( )。
A. 15%
B. 20%
C. 10%
D. 25%
【正确答案】：C试题解析：建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的10%，但需要由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。
第33题 在质量管理体系的八项原则中，体现组织进行质量管理的基本出发点与归宿点的原则是( )。
A. 以顾客为关注焦点
B. 领导作用
C. 基于事实的决策方法
D. 持续改进
【正确答案】：A试题解析：组织(从事一定范围生产经营活动的企业)依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望，这是组织进行质量管理的基本出发点和归宿点。
第34题 下列各项中( )不属于承包商的工期索赔范畴。
A. 发包人未能按合同规定时间提供施工场地
B. 由于施工管理的问题导致工程进度放慢
C. 工程因不可抗力时间造成中断
D. 工程师指定修改设计导致工程暂停
【正确答案】：B试题解析：工期索赔指的是工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人向发包人提出索赔。
第35题 职业伤害事故的分类中，起重机驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤害属于( )。
A. 起重伤害
B. 机械伤害
C. 车辆伤害
D. 高处坠落
【正确答案】：D试题解析：我国《企业伤亡事故分类标准》(GB6441—1986)规定，职业伤害事故分为20类，其中与建筑业相关的有l2类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、中毒和窒息、其他伤害。此题中驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤害属于高处坠落。
第36题 项目信息管理的目的是( )。
A. 通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务
B. 通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取存档、存储、处理和交流
C. 使项目信息管理具有高优的技术和水平，使信息管理摆脱组织、方法和手段传统的模式和方式
D. 使信息管理处理的手法更精湛
【正确答案】：A试题解析：项目信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，是项目的信息能方便和有效地获取、存档、存储、处理和交流。它的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。
第37题 分部分项工程完成后，应在施工单位自行验收合格后，再通知工程监理单位验收，重要的分部分项工程还应请( )参加验收。
A. 施工单位
B. 设计单位
C. 建设单位
D. 监理单位
【正确答案】：B试题解析：分部分项工程完成后，施工单位自验收合格后，通知建设单位验收，重要的分部分项工程，应邀请设计单位参加验收。
第38题 材料费的索赔中除采购费外，还应包括( )。
A. 运输费、仓储费及合理的损耗费
B. 包装费、运输费及仓储费
C. 运输费、仓储费及二次搬运费
D. 运输费、仓储费及人工费
【正确答案】：A试题解析：材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费和合理的损耗费用。
第39题 实行CM模式时，业主与CM单位的合同一般采用( )。
A. 固定单价合同
B. 固定总价合同
C. 变动总价合同
D. 成本加酬金合同
【正确答案】：D试题解析：当实现施工总承包管理模式或CM模式时，业主与施工总承包管理单位或CM单位的合同一般都采用成本加薪金合同。
第40题 施工质量计划的编制主体是( )。
A. 监理公司
B. 设计企业
C. 施工供应方
D. 施工承包方
【正确答案】：D试题解析：施工质量计划应由自控主体即施工承包企业进行编制。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
第41题 某工程建设工程项目总进度目标论证的工作有：(1)项目的工作编码;(2)项目结构分析;(3)编制各层进度计划;(4)进度计划系统的结构分析;(5)编制总进度计划等。对上述五项工作而言，其正确的工作步骤是( )。
A. (1)(2)(4)(3)(5)
B. (2)(3)(1)(5)(4)
C. (2)(4)(1)(5)(3)
D. (2)(4)(1)(3)(5)
【正确答案】：D试题解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：
(1)调查研究和收集资料;
(2)项目结构分析;
(3)进度计划系统的结构分析;
(4)项目的工作编码;
(5)编制各层进度计划;
(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;
(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;
(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
第42题 建设工程信息分为组织类、管理类、经济类和技术类多种。下列各选项的内容均为技术类信息的是( )。
A. 进度控制信息、质量控制信息、安全管理信息
B. 质量控制信息、设计技术信息、施工技术信息
C. 编码信息、项目组织信息、材料设备技术信息
D. 进度控制信息、前期技术信息、竣工验收技术信息
【正确答案】：B试题解析：技术类信息包括前期技术信息，设计技术信息，质量控制信息，材料设备技术信息，施工技术信息，竣工验收技术信息。
第43题 为实现项目的进度目标，在理顺组织的前提下，( )显得十分重要。
A. 工程质量目标的论证
B. 科学严谨的管理
C. 编制资源需求计划
D. 工程网络计划编制
【正确答案】：B试题解析：建设工程项目进度控制的管理措施涉及管理的思想、管理的方法、管理的手段、承发包模式、合同管理和风险管理等。在理顺组织的前提下，科学和严谨的管理显得十分重要。
第44题 以下说法正确的是( )。
A. ESi表示工作i的最早完成时间
B. EFi表示工作i的最早开始时间
C. LFi表示工作i的最迟完成计划
D. LFi表示工作i的最迟完成时间
【正确答案】：D试题解析：LFi最迟完成时间，是指在不影响整个任务按期完成的条件下，工作i的最迟完成时间。
第45题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)，对于通过翻修可以解决质量缺陷的检验批，应( )。
A. 按验收程序重新进行验收
B. 按技术处理方案和协商文件进行验收
C. 经检测单位检测鉴定后予以验收
D. 经设计单位复核后予以验收
【正确答案】：A试题解析：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)的规定，在检验批验收时，一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决后重新进行验收。
第46题 施工成本计划通常有三类指标，即( )。
A. 拟定工作预算成本指标，已完成工作预算成本指标和成本降低率指标
B. 成本计划的数量指标，质量指标和效益指标
C. 预算成本指标，计划成本指标和实际成本指标
D. 人、财、物成本指标
【正确答案】：B试题解析：施工成本计划一般情况下有三类指标：成本计划的数量指标、成本计划的质量指标、成本计划的效益指标。
第47题 职业健康安全管理体系中应急准备和响应的目的之一是( )。
A. 建立危险源识别和控制体系
B. 减少和预防可能引发的病症和伤害
C. 证实安全体系处于有效进行运行状态
D. 对职业健康安全绩效进行监视和测量
【正确答案】：B试题解析：制订应急准备和响应计划，旨在减少和预防可能引发的病症和突发事件造成的伤害。
第48题 为施工成本分析提供依据的各种核算中，( )的范围是最广的。
A. 会计核算
B. 统计核算
C. 动态核算
D. 业务核算
【正确答案】：D试题解析：业务核算的范围比会计、统计核算都要广，会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以对已经发生的，而且还可以对尚未发生或正在发生的或尚在构思中的经济活动进行核算，看是否可以做，是否有经济效果。
第49题 安全检查表法的缺点在于( )。
A. 复杂难懂，不易掌握
B. 只能作出一些定性的评价
C. 不能从多方面考虑问题，使问题有弊端
D. 虽然能事先组织专家编制检查项目，但这些安全检查未做到系统化、完整化。
【正确答案】：B试题解析：安全检查表(SCL)实际上就是实施安全检查和诊断项目的明细表。它的优点是简单易懂，容易掌握，可以事先组织专家编制检查项目，使安全、检查做到系统化、完整化。缺点是只能做出定性评价。
第50题 在施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是( )。
A. 相关比率法
B. 比重分析法
C. 因素分析法
D. 动态比率法
【正确答案】：C试题解析：施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。在建设工程项目成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是因素分析法。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
第51题 在施工总承包模式的特点中，建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于( )。
A. 组织与协凋的工作量
B. 业主总投资控制中明确的合同价
C. 建设周期长短的控制
D. 施工总承包单位的管理水平和技术水平
【正确答案】：D试题解析：建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平，这是施工总承包模式质量控制方面的特点。
第52题 用赢得值法进行成本分析时，下列图形说明( )。
A. 效率低，进度较慢，投入超前
B. 效率高，进度较慢，投入延后
C. 效率较高，进度快，投入超前
D. 效率较低，进度较快，投入超前
【正确答案】：B试题解析：由图可以看出BCWS>BCWP>ACWP，因此SV<0，CV>0，所以此图说明了效率高，进度较慢，投入延后，对此应该迅速增加人员投入。
第53题 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
【正确答案】：A试题解析：对工程施工阶段而言，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。对于依法批准开工报告的工程，建设单位应该至开工报告批准之日起15日以内，将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
第54题 在当今的时代进行信息管理的核心手段是( )。
A. 基于网络的信息处理平台
B. 委托咨询公司
C. 设立信息管理部门
D. 信息的分类
【正确答案】：A试题解析：由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息。其核心的手段是基于网络的信息处理平台。
第55题 人工费上涨的影响因素不包括( )。
A. 社会平均工资增长
B. CPI下降
C. 劳动力市场供不应求
D. 政府推行高标准的福利政策
【正确答案】：B试题解析：人工费的影响因素包括：
(1)社会平均工资的增长;
(2)生产消费指数提高;
(3)劳动力市场供不应求;
(4)政府的福利政策标准提高;
(5)经会审的施工图，施工定额、施工组织设计等也决定着人工的消耗量。
第56题 关于对索赔报告的反驳或反击要点，下列说法中不正确的是( )。
A. 审查对方是否在索赔时限内及时提出索赔要求及报告
B. 审查索赔事件是否真实发生
C. 分析对方索赔要求是否与合同条款或有关法规一致
D. 分析相关政策是否支持对方索赔要求
【正确答案】：D试题解析：关于对索赔报告的反驳或反击要点有以下几方面：索赔要求或报告的时限性(选项A正确);索赔事件的真实性(选项8正确);干扰事件的原因、责任分析;索赔理由分析(选项C正确);索赔证据分析;索赔值审核。
第57题 对施工生产要素中的施工环境的控制主要采取的是( )。
A. 动态控制
B. 预测预防
C. 跟踪管理
D. 技术控制
【正确答案】：B试题解析：环境因素对工程施工的影响一般难以避免，主要包括：地质水文状况，气象变化及其他不可抗力因素，以及施工现场的通风、照明、安全卫生防护设施等劳动作业环境等内容。要消除其对施工质量的不利影响，主要是采取预测预防的控制方法。
第58题 项目决策期管理工作的主要任务是( )。
A. 确定项目的定义
B. 确定项目的范围
C. 确定项目的目标
D. 确定项目的阶段
【正确答案】：A试题解析：项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
第59题 从合同的计价方式看，FIDIC.1999年版《施工合同条件》(新红皮书)是( )合同。
A. 单价
B. 固定总价
C. 可调总价
D. 成本加酬金
【正确答案】：A试题解析：《施工合同条件》简称“新红皮书”。该合同主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目。合同计价方式属于单价合同，但也有某些子项采用包干价格。工程款按实际完成工程量乘以单价进行计算。
第60题 在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任的是( )。
A. 项目总监理工程师
B. 施工企业项目经理
C. 施工现场技术负责人
D. 派驻施工现场的业主代表
【正确答案】：B试题解析：施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
第61题 施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有( )。
A. 横道图法、表格法、和曲线法
B. 网络图法、横道图法和表格法
C. 比较法、因素分析法和差额计算法
D. 网络图法、表格法和曲线法
【正确答案】：A试题解析：成本偏差分析中常用的表达方法包括横道图法、表格法和曲线法。
第62题 施工成本考核是成本管理的重要内容，成本考核的主要指标是( )。
A. 施工成本升高额和施工成本降低率
B. 施工成本升高率和施工成本降低额
C. 施工成本相对比率
D. 施工成本降低额和施工成本降低率
【正确答案】：D试题解析：施工成本考核是衡量成本降低的实际成果，也是对成本指标完成情况的总结和评价。以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标，要加强组织管理层对项目管理部的指导，并充分依靠技术人员、管理人员和作业人员的经验和智慧，防止项目管理在企业内部异化为靠少数人承担风险的以包代管模式。
第63题 工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的( )关系。
A. 静态组织
B. 动态组织
C. 工艺
D. 从属
【正确答案】：B试题解析：工作流程组织反映的是一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，而且还是一种动态关系。
第64题 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326--2006)，施工方项目经理的管理控制包括( )等。
A. 主持项目的投标工作
B. 组建工程项目经理部
C. 制定项目经理内部计酬办法
D. 选择具有相应资质的分包人
【正确答案】：C试题解析：根据《建设工程项目管理规范))(GB/T50326—2006)的规定，项目经理应具有下列权限：
(1)参与项目招标、投标和合同签订;
(2)参与组建项目经理部;
(3)主持项目经理部工作;
(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用;
(5)制定内部计酬办法;
(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人;
(7)参与选择物资供应单位;
(8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;
(9)法定代表人授予的其他权力。
第65题 在保修期间，因施工安装单位的施工和安装质量原因造成的问题，由( )单位负责保修及承担费用。
A. 设计
B. 原施工
C. 用户另行委托施工
D. 材料供应
【正确答案】：B试题解析：由《建设工程质量管理条例》可知保修期间，因施工安装单位的施工和安装质量原因造成的问题，由原施工单位负责保修及承担费用。
第66题 开展全员参与质量管理的重要手段是指运用( )方法，将组织的质量总目标逐级分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系。
A. 过程管理
B. 持续改进
C. 目标管理
D. 结果管理
【正确答案】：C试题解析：开展全员参与质量管理的重要手段就是运用目标管理方法，将组织的质量总目标逐级进行分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下面上的质量目标保证体系。发挥组织系统内部每个工作岗位、部门或团队在实现质量总目标过程中的作用。
第67题 下列各选项中，不属于《建设项目工程总承包管理规范》规定的工程总承包项目管理的主要内容的是( )。
A. 办理可行性研究报批
B. 进行项目范围管理
C. 实施没计管理
D. 任命项目经理
【正确答案】：A试题解析：根据《建设项目工程总承包管理规范))(GB/TS0358——2005)，工程总承包项目管理的主要内容应包括;
(1)项目启动，任命项目经理，组建项目部，进行项目策划并编制项目计划;
(2)实施设计管理，采购管理，施工管理，试运行管理;
(3)进行项目范围管理，进度管理，费用管理，设备材料管理，资金管理，质量管理，安全、职业健康和环境管理，人力资源管理，风险管理，沟通与信息管理，合同管理，现场管理，项目收尾等。
第68题 建设工程项目目标动态控制的核心是( )。
A. 合理确定计划值
B. 认真收集实际值
C. 适当调整工程项目目标
D. 比较分析，采取纠偏措施
【正确答案】：D试题解析：项目目标的动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。
第69题 招标人自行办理招标事宜，应具备以下( )的能力。
A. 编制预算和编制招标文件
B. 编制工程量清单和编制招标文件
C. 编制工程量清单和组织评标
D. 编制招标文件和组织评标
【正确答案】：D试题解析：招标人具备自己编制招标文件和组织评标的能力才能自行办理招标事宜。
第70题 关于施工期间的质量监督，对建设工程项目结构主要部位(如桩基、基础、主体结构)除了常规检查外，在分部工程( )进行监督。
A. 建设时
B. 结束时
C. 即将结束时
D. 验收时
【正确答案】：D试题解析：对建设工程项目结构主要部位(如桩基、基础、主体结构)除了常规检查外，还要在分部工程验收时，要求建设单位将施工、设计、监理、建设方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报监督机构备案。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
第71题 下列关于工序施工质量控制的说法，正确的有( )。
A. 工序施工条件控制的手段主要有：检查、测试、跟踪监督等
B. 工序施工效果控制属于事后质量控制
C. 设计质量标准属于工序施工条件控制的依据
D. 工序质量资料验收后即可进行下道工序
E. 工序施工效果主要反映工序产品的质量特征和特性指标。
【正确答案】：A,B,C,E试题解析：工序质量必须进行现场质量监测，合格后才能进行下道工序，选项C错误;其他选项的说法都是正确的。
第72题 施工起重机械使用登记制度具体内容包括( )。
A. 范围包括施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
B. 施工起重机械验收合格之日起30日内，必须向有关部门登记
C. 监管部门应当对登记的施工起重机械建立相关档案
D. 登记标志应当置于操作室内
E. 此制度能有效防止不合格机械和设施投入使用
【正确答案】：A,B,C,E试题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定：“施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或其他有关部门登记，等级标志应当置于该设备的娩著位置。”这是对施工起重机械的使用进行监督和管理的一项重要制度，能够有效防止不合格机械和设施投人使用。因此，ABCE正确，D错误。
第73题 招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。
A. 具有独立订立合同的权利
B. 具有履行合同的能力
C. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态
D. 5年内没有重大工程质量问题
E. 法律法规规定的其他资格条件
【正确答案】：A,B,C,E试题解析：资格预审是指招标人在招标开始之前或者开始初期，由招标人对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查，经认定合格的潜在投标人，才可以参加投标。
第74题 建设工程施工质量验收应符合下列要求( )。
A. 工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行
B. 参加工程施工质量验收的各方人员，应该具有规定的资格
C. 建设项目的施工，应符合工程勘察、设计文件的要求
D. 建没项目的验收应按照政府主管部门的要求进行
E. 单位工程施工质量应该符合相关验收规范的标准
【正确答案】：A,B,C,E试题解析：施工质量验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)。该标准是建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则，各专业工程施工质量验收规范应与该标准配合使用，所以选项D错误，其他选项是正确的。
第75题 与网络计划相比较，横道图进度计划法具有( )特点。
A. 适用于手工编制计划
B. 工作之间的逻辑关系表达清楚
C. 能够确定计划的关键工作和关键路线
D. 计划调整只能用手工方式进行，且工作量大
E. 适用于大项目的进度计划系统
【正确答案】：A,B,C,E试题解析：横道图进度计划的特点包括：
(1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚;
(2)适用于手工编制计划;
(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;(4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大;
(5)难以适应大的进度计划系统。
第76题 世界银行贷款项目中的工程招标方式主要包括( )。
A. 国际竞争性招标
B. 国内竞争性招标
C. 有限国内招标
D. 询价采购
E. 直接签订合同
【正确答案】：A,B,C试题解析：招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。世界银行贷款项目的工程招标方式主要包括国际竞争型招标(ICB)、国内竞争性招标(NCB)、有限国际招标(LIB)等。
第77题 在国际上，业主方工程建设物资采购有多种模式，以下说法正确的是( )。
A. 业主方自行采购
B. 与承包商约定某些物资为指定供货商
C. 承包商采购
D. 发包单位指定采购
E. 设计方指定采购
【正确答案】：A,B,C试题解析：工程建设物资指的是建筑材料、建筑构配件和设备。在国际上，业主方工程建设物资采购有多种模式，比如业主方自行采购，或者与承包商约定某些物资为指定供货商，或者承包商采购等等。
第78题 有关项目采购模式的叙述中，正确的有( )。
A. 不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位
B. 工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业
C. 分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责
D. 业主方委托一个施工单位作为施工总承包管理单位，就不能零委托其他施工单位作为分包单位进行施工
E. 业主方不能委托多个施工单位进行施工
【正确答案】：A,B,C试题解析：项目采购的基本模式有五种：项目管理委托模式、设计任务委托的模式、施工任务委托的模式、设计任务和施工任务综合委托的模式以及物资采购的模式。选项A，施工任务委托模式，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解分包;选项B、C，设计任务和施工任务综合委托的模式;选项D，应该是可以另委托其他施工单位作为分包单位，这属于施工任务委托模式;选项E。施工可以委托多个施工单位进行施工，因此，正确答案是ABC。
第79题 以下在安全事故处理的过程中，说法不正确的是( )。
A. 安全生产监督管理部门每级上报的时间不超过1小时
B. 事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告
C. 事故调查组应当自事故发生之日起120日内提交事故调查报告
D. 重大事故，负责事故调查的人民政府应自收到事故调查报告之日起15日内作出答复
E. 特别重大事故，负责事故调查的人民政府应自收到事故调查报告之日起30日内作出答复，最长不超过60日。
【正确答案】：A,C试题解析：安全生产监督管理部门每级上报的时间不超过2小时，事故报告后出现新情况.应当及时补报。事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。
第80题 有关保留金规定正确的是( )
A. 一般为每次工程款的15%
B. 通常最高不超过合同总价款的5%
C. 按合同约定，在每次支付工程款时扣除
D. 在工程移交时，发包人将保留金支付给承包人
E. 在工程移交时，发包人将保留金的一半支付给承包人
【正确答案】：C,E试题解析：保留金是指在发包人(工程师)根据合同的约定，每次支付工程进度款时扣除一定数目的款项，作为承包人完成其修补缺陷义务的保证。保留金一般为每次工程进度款的10%，但总额一般应限制在合同金额的5%，最高不得超过10%。一般在工程移交时，业主(工程师)将保留金的一半支付给承包人，质量保修期时，将另一半支付给承包人。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
第81题 建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括( )的比较。
A. 工程概算与投资规划
B. 工程预算与工程概算
C. 工程合同价与工程概算
D. 工程款支付与工程概算
E. 工程决算与工程概算
【正确答案】：A,C,D试题解析：在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较，以及工程预算与概算的比较。在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括：
(1)工程合同价与工程概算的比较;
(2)工程合同价与工程预算的比较;
(3)工程款支付与工程概算的比较;
(4)工程款支付与工程预算的比较;
(5)工程款支付与工程合同价的比较;
(6)32程决算与工程概算、工程预算和工程合同价的比较。
第82题 应用动态控制原理进行目标控制时，用于纠偏的组织措施包括( )等。
A. 调整进度管理的方法
B. 调整招标工作的管理职能分工
C. 调整投资控制工作流程
D. 更换不同的软件编制施工进度计划
E. 调整合同管理任务分工
【正确答案】：A,B,C试题解析：本题实质是考查对具体的项目目标动态控制纠偏措施的种类区分、判断。“调整进度管理的方法”“更换不同的软件编制施工进度计划”均属于管理措施。
第83题 施工合同跟踪对合同实施具有重要作用，合同跟踪的对象有( )。
A. 工程施工的质量、进度
B. 工程小组或分包人的工程和工作
C. 成本的增减
D. 业主和工程师是否及时给予了指令、答复和确认
E. 合同偏差的原因
【正确答案】：A,B,C,D试题解析：合同跟踪的对象包括：
(1)承包的任务，包括工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少;
(2)工程小组或分包人的工程和工作;
(3)业主和其委托的工程师的工作。
第84题 符合现场文明施工的基本要求有( )。
A. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡
B. 施工现场设置有关工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位等的标牌
C. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施
D. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患
E. 施工现场建材占用部分通道
【正确答案】：A,B,C,D试题解析：文明施工的要求总体上来讲有以下几方面：
(1)有整套施工组织设计或施工方案，符合环保、市容、卫生的要求;(2)有健全的施工组织管理机构和指挥系统;
(3)有严格的成品保护措施和制度;
(4)施工场地平整，道路通畅，排水得当，水电齐全，设备良好使用合理;符合消防和安全要求;(5)搞好环境卫生管理;
(6)文明施工应贯穿施工结束后的清场。
第85题 下列关于建设工程监理合同中关于监理人义务的有( )。
A. 合同适用的法律及监理依据，监理范围和监理工作内容
B. 应按监理合同约定定期向委托人报告监理工作
C. 委托人免费向监理提供设施，在监理期间，委托人免费向监理机构提供工作人员数
D. 不得泄露与所监理工程及其监理合同业务有关的保密资料
E. 委托人在责任期内如果失职，应当承担责任
【正确答案】：B,D试题解析：建设工程监理合同中关于监理人义务的有：
(1)在履行合同义务期间，应按监理合同约定定期向委托人报告监理工作。
(2)监理人在履行监理合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供咨询意见，并公正维护各方面的合法权益。
(3)监理人所使用的由委托人提供的设施和物品，属于委托人财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
(4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与所监理工程及其监理合同业务有关的保密资料。
第86题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，建设工程施工招标应具备的条件有( )。
A. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准
B. 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
C. 有相应资金或资金来源已经落实
D. 有招标所需的设计图纸及技术资料
E. 需要委托监理的项目已经委托监理
【正确答案】：A,B,C,D试题解析：建设工程施工招标应具备的条件有：招标人已依法成立;初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准;招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准;有相应资金或资金来源已经落实;有招标所需的设计图纸及技术资料。这些条件和要求，一方面从法律上保证了项目和项目法人的合法化;另一方面，也从技术和经济上为项目的顺利实施提供了支持和保障。
第87题 合同分析的目的和作用主要体现在( )等方面。
A. 根据合同要求制定投标策略
B. 分析合同中的漏洞，制定履行合同的对策
C. 分析合同风险，制定风险管理对策
D. 分解合同任务，并落实到具体的部门、人员
E. 总结合同执行情况，完善竣工验收报告
【正确答案】：A,B,C,D试题解析：合同分析的目的和作用主要包括：
(1)分析合同中的漏洞，解释有争议的内容;
(2)分析合同，制定风险决策;
(3)合同任务分解、落实。
第88题 风险控制的策划原则有( )。
A. 尽可能消除有不可接受风险的危险源
B. 应考虑保护每个工作人员的措施
C. 将技术管理与程序控制结合起来
D. 尽可能使用个人防护用品
E. 应有可行、有效的应急方案
【正确答案】：A,B,C,E试题解析：风险控制的策划的顺序及原则有：
(1)尽可能消除有不可接受风险的危险源;
(2)如果是不可能消除的有重大危险的危险源，应努力采取降低风险的措施;
(3)条件允许时，应使工作适合于人;
(4)应尽可能利用技术进步来改善安全控制措施;
(5)应考虑保护每个工作人员的措施;
(6)将技术管理与程序控制结合起来;
(7)应考虑引入诸如机械安全防护装置的维护计划的要求;
(8)在各种措施还不能绝对保证安全的情况下，作为最终手段，应考虑使用个人防护用品;(9)应有可行、有效的应急方案;
(10)预防性测定指标是否符合控制措施计划的要求。
第89题 项目管理作为一门学科在不断地发展，它包括( )等几代的发展。
A. 传统的项目管理
B. 现代的项目管理
C. 全过程的项目管理
D. 组合管理
E. 变更管理
【正确答案】：C,D,E试题解析：“传统的项目管理(ProjectManagement)是该学科的第一代，第二代是ProgramManagement(指的是相互有关联的项目的项目管理)，第三代是PortfolioManagement(指的是多项目[不一定有关联]的组合管理，第四代是ChangeManagement(指的是变更管理)。
第90题 关于资格预审，下列说法正确的有( )。
A. 可以在任何时间和地点出售资格预审文件，并同时公布资格预审文件的答疑时间
B. 只要具有资金条件的投标人都可以参加投标
C. 资格预审是一个重要的过程，有比较松散的执行程序
D. 通过资格预审，可以淘汰不合格的潜在投标人
E. 资格审查可以分为资格预审和资格后审
【正确答案】：D,E试题解析：资格审查分为资格预审和资格后审。其中，资格预审是指招标人在招标开始之前或者开始初期，由招标人对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查;经认定合格的潜在投标人，才可以参加投标;通过资格预审，可以淘汰不合格的潜在投标人;资格预审是一个重要的过程，要有比较严谨的执行程序;资格预审必须在指定的时间、地点出售资格预审文件，并同时公布对资格预审文件的答疑的具体时间。本文导航第1页 单项选择题一第4页 单项选择题四第7页 单项选择题七第10页 多项选择题三第2页 单项选择题二第5页 单项选择题五第8页 多项选择题一第3页 单项选择题三第6页 单项选择题六第9页 多项选择题二
第91题 在应用分层法时，首先要划分调查分析的层次，一般可根据( )等进行划分。
A. 统计的模型
B. 管理的需要
C. 样本的数量
D. 数据的分布规律
E. 统计的目的
【正确答案】：A,B,C,D试题解析：调查分析的层次划分，根据管理需要和统计目的，通常可按照以下分层方法取得原始数据：施工时间、地区部位、产品材料、检测方法、作业组织、工程类型、合同结构。
第92题 危险源辨识的主要方法有( )。
A. 专家调查法
B. 风险评价法
C. 安全检查表法
D. LEC法
E. 事故树法
【正确答案】：A,C试题解析：危险源识别的方法有专家调查法、安全检查表(SCL)法、询问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析等方法，这些方法各有其特点和局限性，往往采用两种或两种以上的方法识别危险源。
第93题 下图所示的双代号网络图中，非关键工作有( )。
A. 工作B
B. 工作C
C. 工作D
D. 工作E
E. 工作F
【正确答案】：C,D,E试题解析：用标号法计算，如右图所示。
关键线路是：①—②—③—④—⑤—⑥，关键线路上的工作是关键工作，关键工作是：B、C、G。双代号网络图中除了关键工作外均为非关键工作，所以非关键工作为：A、D、E、F。
第94题 根据我国建筑法规定，在实施建筑工程监理前，建设单位应当将( )书面通知被监理的建筑施工企业。
A. 监理工程单位
B. 监理的内容
C. 监理的方法
D. 监理的权限
E. 监理的费用
【正确答案】：A,C,D试题解析：根据《中华人民共和国建筑法》的相关规定：“实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。”
第95题 根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于建设工程合同的有( )。
A. 勘察合同
B. 设计合同
C. 施工承包合同
D. 工程监理合同
E. 咨询合同
【正确答案】：D,E试题解析：合同根据不同的要求和方式可以分为不同的类型，数量相当繁多。如根据合同中的任务内容来划分，有勘察合同、设计合同、施工承包合同、物资采购合同、工程监理合同、咨询合同、代理合同等。其中勘察合同、施工承包合同、设计合同属于建设工程合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。
第96题 以下关于建筑材料采购合同内容描述正确的是( )。
A. 标的物的质量应符合约定的质量标准，没有国家和部颁标准的，可按企业标准执行
B. 材料的一般包装物由材料的供方负责供应，供方可适当向需方收取一定费用
C. 供方代办发运的，运费由采购方负担
D. 验收方式有驻厂验收、提运验收和入库验收等方式
E. 供方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
【正确答案】：A,C,D,E试题解析：建筑材料采购合同中，包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应，并且一般不得向采购方收取包装费用，如果采购方对包装提出特殊要求时，双方应在合同中商定，超过原标准费用部分由采购方负责，反之.若包装低于有关标准，也应相应降低产品价格。
第97题 安全技术交底主要内容包括( )。
A. 本工程项目的施工作业特点和危险点
B. 针对危险点的具体预防措施
C. 应注意的施工事项
D. 相应的安全操作规程和标准
E. 发生事故后应及时采取的避难和急救措施
【正确答案】：A,B,D,E试题解析：安全技术交底是一项技术性很强的工作，其主要内容有：本工程项目的施工作业特点和危险点;针对危险点的具体预防措施;应注意的安全事项;相应的安全操作规程和标准;发生事故后应及时采取的避难和急救措施。
第98题 造成个人沟通障碍的原因有多方面，包括( )。
A. 个性因素所引起的障碍
B. 年龄悬殊造成的障碍
C. 个体记忆不佳所造成的障碍
D. 知识、经验水平的差距所导致的障碍
E. 生活习惯不同造成的障碍
【正确答案】：A,C,D试题解析：造成个人沟通障碍的原因除A、C、D外，还包括：对信息的态度不同所造成的障碍、相互不信任所产生的障碍、沟通者的畏惧感以及个人心理品质也会造成沟通障碍。
第99题 建设工程职业健康安全与环境管理的特点( )。
A. 复杂性、多变性、协调性
B. 不符合性、时代性
C. 经济性、持续性
D. 可靠性、时代性、经济性
E. 连续性、分工性
【正确答案】：A,C试题解析：依据建设工程产品的特性，建设工程职业健康安全与环境管理的特点有复杂性、多变性、协调性、持续性和经济性。
第100题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)，对材料设备的检验或实验，正确的( )
A. 发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由发包人负责
B. 发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由发包人负责
C. 发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责
D. 承包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由承包人负责
E. 承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责
【正确答案】：A,B,C,D试题解析：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用，因承包人原因发生丢失，由承包人负责赔偿;发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或实验，不合格的不得使用，检验试验费由发包人承担;承包人供应材料设备使用前，承包人应按照工程师的要求进行检验或实验，不合格的不得使用，检验试验费由承包人承担。
