根据2013年一级建造师建设工程法规及相关知识考试大纲得知，一级建造师建设工程法规及相关知识包含有：
2013年一级建造师建设工程法规及相关知识考试时间9月14日：14：00—17：00，满分130分，合格标准78分，题型与题量：单选题( 共70题，每题1分，每题的备选项中只有一个符合题意，多选题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项，错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）
1
2013一级建造师建设工程法规及相关知识试题解析
本试题为学员提供建设工程法规及相关知识试题解析
一、单选题
1、 根据相关法律规定，下列申请人的注册申请可以被批准的是( )。
A.王某初始注册后又申请在另一家施工企业增项注册
B.孙某工作期间曾因身体健康原因病休三个月
C.李某六年前因重大责任事故罪被判处有期徒刑两年
D.周某两年前担任项目经理的工地发生过重大安全事故
标准答案： b
解析：【试题解析】《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。选项ACD分别属于以上(1)、(5)、(8)中规定的情形即不予以注册。
【考点来源】该考点来自教材的第二章《施工许可法律制度》的第三节：建造师注册执业制度。
2、 在某工程建设过程中，施工企业发现国务院建设主管部门发布的部门规章与工程所在地省级人民政府制定的地方政府规章之间对同一事项的规定不一致。根据《立法法》的规定，应当由()裁决。
A.国务院 B.全国人大常委会
C.国务院建设主管部门 D.工程所在地省级人民政府
标准答案： a
解析：【试题解析】根据《立法法》规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第一节：建设工程法律体系。
3、 某施工企业在异地设有分公司，分公司在某工程项目上设立了项目经理部，项目经理孙某与某材料供应商订立了建筑材料采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.项目经理 B.项目经理部 C.分公司 D.施工企业
标准答案： d
解析：【试题解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。本题中因项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第二节：建设工程法人制度。
4、 甲公司欲开西门借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定：甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了()。
A.相邻权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权
标准答案： b
解析：【试题解析】甲公司欲借用乙公司的道路并签订合同，属于利用他人不动产的权利为自己提高效益，即为地役权，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。故甲公司取得的是地役权。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第四节：建设工程物权制度。
5、 某施工企业于2007年9月1日签订了一份国际设备买卖合同，合同约定适用我国法律。该套进口设备于2007年11月20日运抵国内某港口，开箱检查时未发现问题。在施工过程中，设备于2007年12月11日出现重大故障，但供应商拒绝维修。则该施工企业提起诉讼的截止时间为()。
A.2008年9月1日 B.2009年11月20日
C.2010年12月11日 D.2011年12月11日
标准答案： d
解析：【试题解析】特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。如《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年;《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。
【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第二节：民事诉讼制度。
6、 某项目开工报告批准的开工日期为年3月1日，根据《建筑法》的规定，下列说法正确的是()。
A.6月1日前必须开工，否则必须重新办理审批手续
B.9月1日前必须开工，否则必须重新办理审批手续
C.可以申请一次延期，但不得超出9月1日
D.可以申请两次延期，但不得超出12月1日
标准答案： b
解析：【试题解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。
因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
【考点来源】该考点来自教材的第二章《施工许可法律制度》的第一节：建设工程施工许可制度。
7、 某项目的建设单位甲公司将施工工程承包给了具有相应资质的乙公司，建设单位负责提供建筑材料、构配件及其设备。并约定因质量缺陷引起的损失责任由双方各自承担50%。施工中因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，造成工程损失100万元，则以下说法正确的是( )。
A.由乙公司负责维修，甲单位承担100万元的损失
B.由乙公司负责维修并承担100万元的损失
C.由甲单位负责维修并承担100万元的损失
D.甲单位和乙公司分别承担50万元的损失
标准答案： a
解析：【试题解析】建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则中规定因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第五节：建设工程质量保修制度。
8、 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人()招标人的要求。
A.应当接受B.可以接受
C.应当拒绝D.可以拒绝
标准答案： c
解析：【试题解析】中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《工程建设项目施工招标投标办法》还规定，招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。故中标人应当拒绝招标人的要求。
【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设工程发承包法律制度》的第一节：建设工程招标投标制度。
9、 根据《招标投标法》，下面说法不正确的是( )。
A.总投资额在人民币3000万元以上的项目可以不进行招标
B.涉及到公众安全的项目必须招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以不进行招标
D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
标准答案： a
解析：【试题解析】《招标投标法》规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须进行招标，故选项B正确。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;单项合同估算价低于相关规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的必须进行招标，故选项A不正确，选项D正确。原国家计委、建设部等7部门颁布的《工程建设项目施工招标投标办法》中规定，经该办法规定的审批部门批准，施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的情形可以不进行施工招标，故选项C正确。
【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设工程发承包法律制度》的第一节：建设工程招标投标制度。
10、 根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是( )。
A.招标人有权要求中标人降低报价
B.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间进行
C.招标人可以在中标候选人中任选一个为中标人
D.评标委员会成员中的2/3可以由招标人代表担任
标准答案： b
解析：【试题解析】招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。故选项A错误。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。选项B正确。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。故选项C错误。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。故选项D错误。
【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设工程发承包法律制度》的第一节：建设工程招标投标制度。
本文导航第1页 单选题1-10题第4页 单选题31-40题第7页 单选题61-70题第10页 多选题91-100题第2页 单选题11-20题第5页 单选题41-50题第8页 多选题71-80题第3页 单选题21-30题第6页 单选题51-60题第9页 多选题81-90题11、 根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，( )。A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金
B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金
C.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
D.投标人同意延长的，可以要求修改其投标报价
标准答案： b
解析：【试题解析】在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设工程发承包法律制度》的第一节：建设工程招标投标制度。
12、 关于合同变更的叙述中，有误的是( )。
A.当事人协商一致，可以变更合同
B.合同变更须遵循法定的程序
C.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更
D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同
标准答案： c
解析：【试题解析】当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
合同的变更须经当事人双方协商一致。如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。
合同变更须遵循法定的程序。法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。如果没有履行法定程序，即使当事人已协议变更了合同，其变更内容也不发生法律效力。
对合同变更内容约定不明确的推定。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
13、 施工现场发生事故时，焊工王某及时撤离了现场。王某的行为是在行使《安全生产法》赋予从业人员的()。
A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.请求赔偿权
标准答案： c
解析：【试题解析】建设工程施工具有特殊性，发生紧急情况是不可预测的。因此，作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第二节：施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。
14、 甲公司在某市中心开发建设商品房项目，由乙公司进行施工总承包，丙监理公司负责该项工程的施工监理。乙经过甲将幕墙工程分包给丙公司，丙在施工过程中发生两起安全事故。则该两起安全事故，应由()负责上报当地安全生产监管部门。
A.甲公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
标准答案： b
解析：【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第二节：施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。
15、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全责任包括()。
A.对达到一定规模的危险性较大的基坑支护工程，应当编制专项施工方案
B.及时提出预防生产安全事故的建议
C.审查施工组织设计是否符合工程建设推荐性标准
D.发现安全事故隐患报告及时向有关主管部门报告
标准答案： a
解析：【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。故选项C错误。施工组织设计中须包含安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、拆除、爆破工程等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，还应当编制专项施工方案。故选项A正确。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。故选项BD错误。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第五节：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度。
16、 在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当()。
A.继续要求施工单位整改 B.要求施工单位停止施工
C.及时向有关主管部门报告 D.协助施工单位消除隐患
标准答案： c
解析：【试题解析】工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第五节：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度。
17、 由于设计单位修改其设计缺陷，导致施工现场暂时停工。若合同中没有相应条款，则下列说法正确的是( )。
A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B.由建设单位做好现场维护，所需费用由设计单位承担
C.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
D.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
标准答案： c
解析：【试题解析】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，除因不可抗力要按合同约定执行外，其他则要分清责任，谁的责任谁承担费用。但是，不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护，以防止在暂停施工期间出现施工现场的作业人员或者其他人员的安全事故，并应为下一步继续施工创造良好的工作环境。需要说明的是，这里的责任方应当是就施工承包合同当事人而言，而不一定是指直接的责任方。本题中由于设计单位的原因导致施工现场停止施工，其产生的费用要由建设单位承担。就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，
至于建设单位偿付费用后，可以依据设计合同的约定，再向设计单位追偿。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第三节：施工现场安全防护制度。
18、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于建设单位安全责任的是()。
A.对施工现场周边环境采取防护措施
B.向建设行政主管部门报送安全施工措施资料
C.审查专项施工方案是否满足安全生产要求
D.保证施工现场的办公、生活区与作业区分开
标准答案： b
解析：【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第五节：建设单位和相关单位的建设工程安全责任。
19、 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，以下有关施工单位安全生产责任的表述，不正确的是()。
A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施
C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装
标准答案： c
解析：【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员等。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第二节：施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。
20、 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管部门考核合格的人员不包括()。
A.项目负责人 B.单位主要负责人
C.特种作业人员 D.兼职安全生产管理人员
标准答案： d
解析：【试题解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件中包括：主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书等。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第一节：施工安全生产许可证制度。
本文导航第1页 单选题1-10题第4页 单选题31-40题第7页 单选题61-70题第10页 多选题91-100题第2页 单选题11-20题第5页 单选题41-50题第8页 多选题71-80题第3页 单选题21-30题第6页 单选题51-60题第9页 多选题81-90题21、 根据《建设工程质量管理条例》，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样并送检是( )的质量义务。A.设计单位B.施工单位 C.监理单位D.建设工程质量监督机构
标准答案： b
解析：【试题解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第二节：施工单位的质量责任和义务。
22、 根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程验收必备的条件中不包括()。
A.有完整的技术档案 B.有完整的施工管理资料
C.主要材料及设备的进场试验报告 D.监理单位签署的工程质量保修书
标准答案： d
解析：【试题解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。选项D属于建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第四节：建设工程竣工验收制度。
23、 某办公楼未经验收建设单位就提前使用，4年后该办公楼屋面出现漏水问题。根据有关规定，下列说法正确的是()。
A.屋面防水的最低保修期限是2年，施工单位不再承担保修责任
B.屋面防水的最低保修期限是5年，建设单位应当承担保修责任
C.由于建设单位提前使用，施工单位不再承担该保修责任
D.由于建设单位提前使用，该工程所有的保修责任均由其自己承担
标准答案： c
解析：【试题解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为5年。故选项A错误。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。故选项B错误。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。故选项C正确。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第五节：建设工程质量保修制度。
24、 根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位的质量责任，下列说法正确的是()。
A.将施工图设计文件报有关部门审查
B.在设计文件中指明建筑材料的供应商
C.应当参与建设工程质量事故的分析
D.向建设行政主管部门办理工程竣工验收备案手续
标准答案： c
解析：【试题解析】《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。选项AD属于建设单位的质量责任。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第三节：建设单位及相关单位的质量责任和义务。
25、 在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是( )。
A.继续按照设计图纸施工 B.按照技术标准修改工程设计
C.及时提出意见和建议 D.追究设计单位违法责任
标准答案： c
解析：【试题解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第二节：施工单位的质量责任和义务。
26、 某工程项目于8月1日通过竣工验收，根据有关规定，建设单位应当在()前向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。
A.7月2日 B.8月1日 C.9月1日 D.11月1日
标准答案： d
解析：【试题解析】按照建设部《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第四节：建设工程竣工验收制度。
27、 下列建筑业企业资质的许可，应当由国务院建设主管部门负责实施的是()。
A.劳务分包一级资质 B.水利、交通的专业承包序列二级资质
C.专业承包三级资质 D.公路交通工程专业承包不分等级资质
标准答案： d
解析：【试题解析】国务院建设主管部门负责实施下列建筑业企业资质的许可：(1)施工总承包序列特级资质、一级资质;(2)国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层级的企业的施工总承包二级资质、三级资质;(3)水利、交通、信息产业方面的专业承包序列一级资质;(4)铁路、民航方面的专业承包序列一级、二级资质;(5)公路交通工程专业承包不分等级资质、城市轨道交通专业承包不分等级资质。
【考点来源】该考点来自教材的第二章《施工许可法律制度》的第二节：施工企业从业资格制度。
28、 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工专业承包二级资质企业应当配备不少于()人的专职安全生产管理人员。
A.2 B.3 C.4 D.6
标准答案： a
解析：【试题解析】建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：(1)建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。(2)建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人;二级和二级以下资质企业不少于2人。(3)建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。(4)建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第二节：施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。
29、 由于施工过程中会产生噪声污染，根据法律规定，施工单位应在()申报环境噪声污染防治情况。
A.开工15日前向建设行政主管部门
B.开工15日前向环境保护行政主管部门
C.开工30日前向工程所在地居民委员会
D.开工30日前向环境保护行政主管部门
标准答案： b
解析：【试题解析】《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度》的第一节：施工现场环境保护制度。
30、 某建设工程施工现场有临时用电设备5台，设备总容量为40kW，根据《施工现场临时用电安全技术规范》，施工单位应当()。
A.编制专项施工方案 B.制定安全用电措施
C.编制用电组织设计 D.制定电气防火措施
标准答案： c
解析：【试题解析】《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。选项BD涉及的是施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第三节：施工现场安全防护制度。
本文导航第1页 单选题1-10题第4页 单选题31-40题第7页 单选题61-70题第10页 多选题91-100题第2页 单选题11-20题第5页 单选题41-50题第8页 多选题71-80题第3页 单选题21-30题第6页 单选题51-60题第9页 多选题81-90题31、 在建设工程施工过程中，施工单位发现文物后立即报告当地文物行政部门。根据《文物保护法》的规定，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在()。
A.8小时内赶赴现场 B.48小时内赶赴现场
C.7日内提出处理意见 D.10日内提出处理意见
标准答案： c
解析：【试题解析】《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度》的第三节：施工文物保护制度。
32、 根据《工伤保险条例》的规定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由()承担举证责任。
A.职工本人 B.职工的近亲属
C.用人单位 D.用人单位的工会组织
标准答案： c
解析：【试题解析】社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第二节：劳动合同及劳动关系制度。
33、 王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前3日以书面形式通知用人单位
D.应提前30日以书面形式通知用人单位
标准答案： d
解析：【试题解析】劳动者可以单方解除劳动合同的规定中包括劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第二节：劳动合同及劳动关系制度。
34、 关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。
A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动
B.女职工生育享受不少于90天的产假
C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动
D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动
标准答案： c
解析：【试题解析】《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第二节：劳动合同及劳动关系制度。
35、 下列施工单位在施工过程中的做法，符合相关法律规定的是()。
A.工业废水处理达标后排入河流
B.在住宅小区附近焚烧施工垃圾
C.将清洗设备的废水回灌补给地下水
D.将危险废弃材料堆放到小区附近的垃圾场
标准答案： a
解析：【试题解析】《水污染防治法》规定，排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。故选项A符合规定。向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的排放标准。在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。故选项B不符合规定。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。故选项D不符合规定。禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物，人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。故选项C不符合规定。
【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度》的第一节：施工现场环境保护制度。
36、 国家投资的某工程项目2011年7月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A.2011年8月1日 B.2011年10月1日
C.2011年11月1日 D.2012年1月1日
标准答案： b
解析：【试题解析】环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第四节：建设工程竣工验收制度。
37、 施工企业职工田某因患病住院治疗一年，出院后不能从事原工作，也不能从事施工企业另行安排的其他工作，施工企业决定解除与田某的劳动合同，则施工企业应提前()日以书面形式通知田某，方可解除劳动合同。
A.15 B.30 C.45 D.60
标准答案： b
解析：【试题解析】《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第二节：劳动合同及劳动关系制度。
38、 根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。
A.用工单位与劳动者 B.派遣单位与用工单位
C.派遣单位与劳动者 D.用工单位与当地人民政府
标准答案： c
解析：【试题解析】劳务派遣(又称劳动力派遣、劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第二节：劳动合同及劳动关系制度。
39、 某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个县级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》，本次事故应当由()负责调查。
A.国务院 B.事故发生地人民政府
C.事故发生单位所在地省级人民政府 D.事故发生单位所在地市级人民政府
标准答案： b
解析：【试题解析】特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第四节：施工安全事故的应急救援与调查处理。
40、 根据《工程建设国家标准管理办法》，下列行业标准中不属于强制性标准的是()。
A.工程建设重要的行业专用的信息技术标准
B.工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准
C.工程建设专用的有关安全、卫生和环境保护的标准
D.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
标准答案： b
解析：【试题解析】下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准;(2)工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准;(4)工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的行业专用的信息技术标准;(6)行业需要控制的其他工程建设标准。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第一节：工程建设标准。
本文导航第1页 单选题1-10题第4页 单选题31-40题第7页 单选题61-70题第10页 多选题91-100题第2页 单选题11-20题第5页 单选题41-50题第8页 多选题71-80题第3页 单选题21-30题第6页 单选题51-60题第9页 多选题81-90题 41、 某单项工程竣工后，施工单位向建设单位递交了竣工结算报告及完整的结算资料，其中的工程结算价为1800万元。根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，建设单位应从接到竣工结算资料之日起()天内核对并提出审查意见。
A.20 B.30 C.45 D. 60
标准答案： b
解析：【试题解析】单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见：(1)500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天;(2)500万元～2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天;(3)2000万元～5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天;(4)5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第四节：建设工程竣工验收制度。
42、 建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，该项工程的缺陷责任期应于()起计算。
A.6月1日 B.8月20日 C.9月8日 D.9月10日
标准答案： d
解析：【试题解析】缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。本题中9月10日建设工程才竣工验收合格，即缺陷责任期应于9月10日起计算。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第五节：建设工程质量保修制度。
43、 下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。
A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
标准答案： b
解析：【试题解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
44、 某施工企业向某水泥厂发出通知：“我方欲以400元/吨购买425号水泥100吨，有意者请于7日内回复。” 水泥厂在第三天即内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”请问，水泥厂的这份电报属于()。
A.承诺 B.新要约
C.要约邀请 D.要约撤销
标准答案： b
解析：【试题解析】受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。因水泥厂(受要约人)的这份电报对施工企业(要约人)发出的要约内容作出了实质性的变更，故为新要约。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
45、 根据《合同法》的规定，撤销要约的通知应当在()到达受要约人。
A.双方订立正式合同之前
B.要约人实际履行合同之前
C.受要约人发出承诺通知之前
D.受要约人发出的承诺通知到达要约人之前
标准答案： c
解析：【试题解析】要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
46、 某施工合同中约定垫资并约定垫资利息按银行同期贷款利率的两倍支付，后来双方因施工合同发生纠纷，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息。根据相关司法解释的规定，下列说法正确的是()。
A.返还垫资但不支付利息
B.认定垫资条款无效，不予支付利息
C.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息
D.返还垫资并按银行同期贷款利率的两倍支付利息
标准答案： c
解析：【试题解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
47、 某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪
标准答案： a
解析：【试题解析】根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，属于重大伤亡事故或者其他严重后果归为重大责任事故罪：(1)造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的;(2)造成直接经济损失100万元以上的;(3)造成其他严重后果的情形。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第九节：建设工程法律责任制度。
48、 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板以不合理低价卖给其他公司，而租赁公司并不知情。根据《合同法》，施工单位出卖模板的合同为()合同。
A.有效 B.无效 C.可变更 D.可撤销
标准答案： b
解析：【试题解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。本题中，该施工单位和其他公司属于恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益所签订合同，故为无效合同。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
49、 甲企业于5月1日向乙企业发出签订合同的信函，5月5日乙企业受到了该信函，第二天又受到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。
A.变更 B.撤回
C.撤销 D.调整
标准答案： c
解析：【试题解析】要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
50、 工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。
A.提前支付所有工程款 B.提高合同价款
C.降低工程质量标准 D.支付逾期利息
标准答案： d
解析：【试题解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
本文导航第1页 单选题1-10题第4页 单选题31-40题第7页 单选题61-70题第10页 多选题91-100题第2页 单选题11-20题第5页 单选题41-50题第8页 多选题71-80题第3页 单选题21-30题第6页 单选题51-60题第9页 多选题81-90题51、 甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由()承担。
A.甲公司 B.乙公司自行
C.丙公司 D.李某与甲公司连带
标准答案： a
解析：【试题解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。故李某属于表见代理，则甲公司应承担该货款，其损失可以向李某追偿。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第三节：建设工程代理制度。
52、 在履行合同过程中，由于甲公司违约给乙公司造成了5万元的损失，由于乙公司未及时采取措施，导致损失扩大到8万元。那么，乙公司可以要求甲公司承担()万元的损失赔偿。
A.3 B.5 C.8 D.13
标准答案： b
解析：【试题解析】对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭损失的扩大，在接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施;如果没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。故乙公司可以要求甲公司承担的赔偿为5万元。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
53、 下列关于合同权利的转让说法不正确的是()。
A.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效
B.债权人转让权利的，应当通知债务人
C.最高额抵押的主合同债权可以转让
D.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外
标准答案： c
解析：【试题解析】我国一些法律中对某些权利的转让作出了禁止性规定。《担保法》第61条规定，“最高额抵押的主合同债权不得转让。”故选项C不正确。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。故选项B、D正确。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。故选项A正确。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
54、 甲乙双方于3月1日订立一份材料购销合同，合同约定5月1日交货，价格执行交货时的政府指导价，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。3月1日的政府指导价格为每吨370元，5月1日该商品的政府指导价格为每吨380元，6月1日的政府指导价格为每吨390元。由于原材料紧张，甲实际交货时间为6月1日。根据《合同法》，乙最终应付总款为每吨()元。
A.360 B.370 C.380 D.390
标准答案： b
解析：【试题解析】执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。本题中，属于逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行即交付的价格为5月1日时该商品的政府指导价格每吨380元，但因甲实际交货时间为6月1日，即违约金每吨10元，则乙最终交付总价格为每吨370元。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第三节：相关合同。
55、 甲水泥制品厂为乙施工单位供应一批水泥，乙支付了全部货款后甲开始送货。由于甲交付运输人丙运输，在运输途中因天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分水泥的损失应当由()承担。
A.甲 B.乙 C.甲与乙 D.乙和建设单位
标准答案： b
解析：【试题解析】买卖合同当事人的权利义务中规定，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。故本题由乙施工单位承担。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第三节：现相关合同。
56、 关于质押的说法正确的是()。
A.质押分为动产质押和权利质押
B.能够用作质押的不动产没有限制
C.质权一般是将权利凭证交付质押人的担保
D.权利质押是一种约定的担保物权
标准答案： a
解析：【试题解析】质押分为动产质押和权利质押，故选项A正确。能够用作质押的动产没有限制。动产质押，故选项B错误。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，故选项C错误。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征，故选项D错误。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第七节：建设工程担保制度。
57、 根据《担保法》规定，下列财产可以抵押的是()。
A.土地所有权 B.国有土地使用权
C.集体土地使用权 D.公立医院医疗设施
标准答案： b
解析：【试题解析】下列财产可以作为抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物;(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产;(3)抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物;(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产;(5)抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权;(6)依法可以抵押的其他财产。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第七节：建设工程担保制度。
58、 在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是()。
A.法院审理案件一律开庭，而仲裁一律不开庭审理
B.法院审理案件必须开庭进行，而仲裁可以不开庭
C.法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则
D.法院以不公开审理为原则，而仲裁庭以公开审理为原则
标准答案： c
解析：【试题解析】根据仲裁应当开庭进行，当事人可以协议不开庭，故选项A错误。根据《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)审判监督程序若干问题的解释》中规定，人民法院审理再审案件应当开庭审理。但按照第二审程序审理的，双方当事人已经其他方式充分表达意见，且书面同意不开庭审理的除外，故选项B错误。除涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的外，人民法院公开审理行政案件，故选项D错误。法院以不公开审理为由，而仲裁以不公开审理为原则，故选项C正确。
【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第一节：建设工程纠纷主要种类和法律解决途径。
59、 某施工合同纠纷经二审法院审理后，于2009年6月23日作出了生效判决。2009年12月2日，施工企业得知当时的主审法官有收受对方当事人贿赂的行为，并且搜集到相关证据。施工企业欲申请再审，根据《民事诉讼法》，其应当在()之前提出。
A.2010年1月2日 B.2010年3月2日
C.2010年6月23日 D.2011年6月23日
标准答案： b
解析：【试题解析】当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后两年内提出;两年后据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更，以及发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的，自知道或者应当知道之日起3个月内提出。
【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第二节：民事诉讼制度。
60、 某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为()。
A.10月15日 B.12月1日 C.12月20日 D.12月25日
标准答案： a
解析：【试题解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题属于上述第(2)条规定，则该工程竣工日期为10月15日。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
本文导航第1页 单选题1-10题第4页 单选题31-40题第7页 单选题61-70题第10页 多选题91-100题第2页 单选题11-20题第5页 单选题41-50题第8页 多选题71-80题第3页 单选题21-30题第6页 单选题51-60题第9页 多选题81-90题61、 甲市的某施工企业承建了乙市的某房地产开发公司位于丙市的新楼盘，双方在丁市签订了工程施工合同。由于该房地产开发公司拖延支付工程款，施工企业欲对此提起诉讼，则本案( )人民法院管辖。
A.只能由乙市 B.可以由乙市或丙市
C.只能由丙市 D.可以由乙市或丁市
标准答案： c
解析：【试题解析】对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。
【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第二节：民事诉讼制度。
62、 合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，这体现的是仲裁协议的()。
A.完善性 B.强制性
C.独立性 D.有效性
标准答案： c
解析：【试题解析】仲裁协议的效力中，招财协议的独立性体现在仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。
【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第三节：仲裁制度。
63、 甲、乙因工程质量纠纷，双方欲通过仲裁方式解决纠纷。当事人申请仲裁应当具备的条件不包括()。
A.有仲裁协议
B.有明确的被申请人
C.属于仲裁委员会的管辖范围
D.有具体的仲裁请求、事实和理由
标准答案： b
解析：【试题解析】当事人申请仲裁，应当符合下列条件：(1)有仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。
【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第三节：仲裁制度。
64、 施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议。根据《仲裁法》，下列表述错误的是()。
A.当事人可以撤回仲裁申请
B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁
D.和解达成的协议具有强制执行力
标准答案： d
解析：【试题解析】当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据仲裁协议申请仲裁。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。故选项D错误。
【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第三节：仲裁制度。
65、 施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。
A.对施工合同纠纷进行的调解
B.吊销施工单位施工许可证的决定
C.对内部工作人员给予的行政处分
D.颁发的施工现场管理规定违反法律规定
标准答案： b
解析：【试题解析】《行政诉讼法》规定，法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：(1)对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的;(2)对限制人身自由(如强制隔离、强制约束)或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的;(3)认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的;(4)认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或者不予答复的;(5)申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的;(6)认为行政机关没有依法发给抚恤金的(如伤残抚恤金、遗属抚恤金、福利金、救济金等);(7)认为行政机关违法要求履行义务的(如财产义务、行为义务，典型表现为乱收费、乱摊派);(8)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的;(9)法律、法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案件。
【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第五节：行政复议和行政诉讼制度。
66、 某工程质量纠纷由仲裁庭合议审理，在赔偿数额上仲裁员意见不一致，首席仲裁员甲认为施工单位应向建设单位赔偿20万元，另两名仲裁员乙和丙都认为应赔偿30万元，则仲裁庭应按()意见作出。
A.甲 B.乙和丙
C.仲裁委员会主任 D.仲裁委员会所在地中级人民法院
标准答案： b
解析：【试题解析】仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。故选项B正确。
【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第三节：仲裁制度。
67、 在下列法律责任的承担方式中，只能适用于侵权责任的是( )。
A.支付违约金B.恢复原状 C.没收财产D.修理、重作、更换
标准答案： b
解析：【试题解析】《侵权责任法》规定，承担侵权责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)赔偿损失;(7)赔礼道歉;(8)消除影响、恢复名誉。选项ACD属于民事责任的承担方式。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第六节：建设工程知识产权制度。
68、 某施工单位将工程转包，则建设行政主管部门给予该施工单位的处罚不可能是()。
A.罚款 B.责令赔偿损失
C.责令停业整顿 D.降低资质等级
标准答案： b
解析：【试题解析】承包单位违法行为应承担的法律责任中，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。
【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设工程发承包法律制度》的第二节：建设工程承包制度。
69、 下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。
A.罚款 B.拘役 C.罚金 D.有期徒刑
标准答案： c
解析：【试题解析】附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺zz权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。选项A中罚款属于行政处罚，选项B、D属于主刑。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第九节：建设工程法律责任制度。
70、 某施工单位擅自降低工程质量标准，造成重大事故，根据有关法律，该行为应当认定为()。
A.串通投标罪 B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪 D.重大劳动安全事故罪
标准答案： b
解析：【试题解析】根据《刑法》第137条中对工程重大安全事故罪的规定有：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第九节：建设工程法律责任制度。
本文导航第1页 单选题1-10题第4页 单选题31-40题第7页 单选题61-70题第10页 多选题91-100题第2页 单选题11-20题第5页 单选题41-50题第8页 多选题71-80题第3页 单选题21-30题第6页 单选题51-60题第9页 多选题81-90题二、多选题
(二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分))
71、 根据《注册建造师管理规定》，注册建造师的下列行为违法的是()。
A.同时在两个单位执业 B.签署有虚假记载等不合格的文件
C.在执业过程中实施商业贿赂 D.对本人执业活动进行解释和辩护
E.允许他人以自己的名义从事执业活动
标准答案： a, b, c,
解析：【试题解析】注册建造师不得有下列行为：(1)不履行注册建造师义务;(2)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益;(3)在执业过程中实施商业贿赂;(4)签署有虚假记载等不合格的文件;(5)允许他人以自己的名义从事执业活动;(6)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业;(7)涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章;(8)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动;(9)法律、法规、规章禁止的其他行为。选项ABCE分别属于上述行为。
【考点来源】该考点来自教材的第二章《施工许可法律制度》的第三节：建造师注册执业制度。
72、 根据《担保法》的规定，下列财产中禁止抵押的有( )。
A.国有土地使用权 B.宅基地使用权
C.荒山承包经营权D.公立学校游泳馆
E.被法院依法查封的货物
标准答案： b, d,
解析：【试题解析】下列财产不得抵押：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。故选项BDE属于禁止抵押的财产。
【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第七节：建设工程担保制度。
73、 某大型公益体育馆项目申请领取施工许可证时，建设单位应当具备的条件有()。
A.银行出具投标保函
B.已签订了施工监理合同
C.已取得建设工程规划许可证
D.已签订国有土地使用权出让合同
E.消防设计图纸已通过公安消防机构审核
标准答案： b, c, d,
解析：【试题解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件，目前，已增加的施工许可证申领条件主要是监理和消防设计审核。其中D选项属于在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证中以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
【考点来源】该考点来自教材的第二章《施工许可法律制度》的第一节：建设工程施工许可制度。
74、 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。
A.依法参加工伤保险，并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险
B.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格
C.设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员
D.特种作业人员经考核合格取得特种作业操作资格证书
E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门考核合格
标准答案： b, c, d,
解析：【试题解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第一节：施工安全生产许可证制度。
75、 在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于违法行为的是()。
A.某投标人评标委员会成员行贿
B.招标人对所有投标人进行了资格预审
C.一些投标人之间相互约定压低投标价
D.某投标人的投标报价低于当地建筑市场的平均价格
E.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍
标准答案： a, c,
解析：【试题解析】《工程建设项目施工招标投标办法》规定，下列属于投标人串通投标报价：(1)投标人之间相互约定抬高或降低投标报价;(2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价;(3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标;(4)投标人之间其他串通投标报价行为。下列属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价;(2)招标人向投标人泄露标底;(3)招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿;(4)招标人预先内定中标人;(5)其他串通投标行为。《招标投标法》也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。
选项A属于投标人以行贿手段谋取中标，选项C属于投标人串通投标报价，选项E属于招标人与投标人串通投标。
【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设工程发承包法律制度》的第一节：建设工程招标投标制度。
76、 关于评标委员会的组成，下列说法正确的有()。
A.可以包括投标人代表
B.评标委员会成员人数为5人以上单数
C.评标委员会专家不得少于成员总数的四分之三
D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
E.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
标准答案： b, d,
解析：【试题解析】评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。故选项BDE正确。
【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设工程发承包法律制度》的第一节：建设工程招标投标制度。
77、 关于施工现场工人生活居住区问题，下列说法错误的有()。
A.生活区的选址应当符合安全性要求
B.现场的生活区可以与作业区合并设置
C.现场的生活区和办公区必须分开设置
D.现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
E.工人宿舍可以设置在已通过中间验收的未竣工建筑物内
标准答案： b, c,
解析：【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证等。故选项BCE正确。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第三节：施工现场安全防护制度。
78、 有关总承包商与专业分包商安全施工问题，下列说法正确的有()。
A.分包工程的安全生产由专业分包商负责，总承包商仅有协调责任
B.建设工程实行施工总承包的，由总承包商对施工现场的安全生产负总责
C.高空作业架子工的意外伤害保险费应由专业分包商支付
D.施工现场的安全事故应由总承包商向建设行政主管部门报告
E.总承包商应为专业工程分包商的工人购买工伤社会保险
标准答案： b, d
解析：【试题解析】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。故选项A错误，选项B正确。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由施工单位支付。故选项C错误。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。故选项D正确。根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。根据这一规定，施工单位还须为员工办理工伤保险。故选项E错误。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第二节：施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。
79、 下列关于工程设计图纸和施工技术标准施工的说法正确的有()等。
A.按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提
B.工程建设国家标准、行业标准均分为强制性标准和推荐性标准
C.由施工企业技术负责人出变更图，经总监理工程师审批后方可施工
D.如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工，应该对监理单位承担违约责任
E.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出
标准答案： a, b,
解析：【试题解析】按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。故选项A正确。工程建设国家标准、行业标准均分为强制性标准和推荐性标准。施工单位只有按照施工技术标准，特别是强制性标准的要求施工，才能保证工程的施工质量。故选项B正确。如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责任。故选项D错误。如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。选项E正确。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第二节：施工单位的质量责任和义务。
80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的( )应当由经核准的特种设备检验检测机构进行。
A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.技术检测
E.无损检测
标准答案： a, b, c,
解析：【试题解析】《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测应当由经核准的特种设备检验检测机构进行。
【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第五节：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度。
本文导航第1页 单选题1-10题第4页 单选题31-40题第7页 单选题61-70题第10页 多选题91-100题第2页 单选题11-20题第5页 单选题41-50题第8页 多选题71-80题第3页 单选题21-30题第6页 单选题51-60题第9页 多选题81-90题81、 某体育场馆工程结构设计合理使用年限50年，工程于2006年4月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有()。
A.装饰装修工程：4年
B.电气及设备安装工程：1年
C.屋面防水工程：7年
D.有防水要求的卫生间：2年
E.主体结构工程：50年
标准答案： a, c,
解析：【试题解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第五节：建设工程质量保修制度。
82、 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，但是在施工现场设立的项目管理机构的( )不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。
A.项目负责人 B.施工作业人员
C.技术负责人 D.安全管理人员
E.质量管理人员
标准答案： a, c, d,
解析：【试题解析】《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。
【考点来源】该考点来自教材的第二章《施工许可法律制度》的第二节：施工企业从业资格制度。
83、 根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，下列行为属于承揽业务不良行为的有()。
A.超越本企业资质等级承揽工程
B.以他人名义投标，骗取中标
C.将承揽的工程转包或违法分包
D.不履行保修义务或拖延履行保修义务
E.通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标
标准答案： b, c,
解析：【试题解析】承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。选项A属于资质不良行为认定的标准，选项D属于工程质量不良行为认定的标准。
【考点来源】该考点来自教材的第章《》的第节：。
84、 用人单位不得解除劳动合同的情形包括()。
A.试用期内
B.在哺乳期内的女职工
C.劳动者被依法追究刑事责任
D.劳动者患病正在接受治疗
E.劳动者患职业病部分丧失劳动能力
标准答案： b, d,
解析：【试题解析】为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第二节：劳动合同及劳动关系制度。
85、 根据《合同法》，下列合同中属于无效合同的有( )。
A.供应商以优惠价格与某施工企业签订的采购合同
B.承包单位将全部承包的建筑工程转包给他人签订的转包合同
C.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E.项目经理为获得高额回扣购买劣质材料签订的采购合同
标准答案： b,
解析：【试题解析】无效合同的特征是：(1)具有违法性;(2)具有不可履行性;(3)自订立之时就不具有法律效力。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。选项A中所涉及的与某施工企业签订的采购合同不属于无效合同，选项B属于违反法律的规定，即《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。选项C、D所签订的合同有效。选项E属于恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益所签订的合同，属于无效合同。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
86、 下列关于承诺的说法正确的是()。
A.承诺到达要约人时生效
B.承诺的内容应当与要约内容完全一致
C.承诺应当以通知的方式作出
D.招标公告属于承诺
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更的为新要约
标准答案： a, b, c,
解析：【试题解析】《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。承诺应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。承诺通知到达要约人时生效。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。选项D招标公告属于要约邀请。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节：建设工程合同制度。
87、 关于执行政府指导价的合同，下列说法符合《合同法》规定有()。
A.逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行
B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行
D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按
