一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()个月内，依照《行政强制法》规定申请人民法院强制执行。
A.4
B.3
C.5
D.6
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是没有行政强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行的时限。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起3个月内，依照《行政强制法》规定申请人民法院强制执行。
2甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。
A.30
B.45
C.60
D.90
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是定金的数额。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
|
一级建造师考试要一次通关？ 一级建造师特训课程 查看其他试题，请扫描二维码，立即获得本题库手机版 电话咨询：!微信咨询：W712931601。 快速联系通道 |
3根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。
A.住房和城乡建设部
B.省级建设行政主管部门
C.国家安全生产监督管理行政主管部门
D.国务院
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是工程监理制度。《建筑法》规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
4根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止
C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止
D.自工程开工之日起至竣工验收合格止
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是意外伤害保险期限。建设工程意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
5甲、乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元。
A.30
B.40
C.60
D.200
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
6某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是无权代理。《民法通则》规定，没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。
7注册建造师申请变更注册的，应提交的材料不包括()。
A.注册建造师变更注册申请表
B.注册证书和执业印章
C.工作调动证明
D.达到继续教育要求的证明材料
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是申请变更注册应当提交的材料。申请变更注册的，应当提交下列材料：①注册建造师变更注册申请袁;②注册证书和执业印章;③申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件;④工作调动证明(与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明)。‘
8甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。
A.甲市
B.乙市
C.丙市
D.丁市
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是专属管辖。我国《民事诉讼法》规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。但是应当注意的是，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖。
9甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。
A.可以通过补充鉴定解决
B.可以通过重新质证解决
C.可以通过补充质证解决
D.鉴定程序严重违法
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是重新鉴定的申请。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：①鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;②鉴定程序严重违法的;③鉴定结论明显依据不足的;④经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。
10《安全生产法》规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处()日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
A.21
B.15
C.30
D.28
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是事故报告及采取相应措施违法行为应承担的法律责任。《安全生产法》规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处15日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
11根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。
A.金融机构
B.败诉方
C.执行法院
D.胜诉方
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是执行程序。有到期债务的第三人有义务向债权人履行债务。
12甲施工企业与乙供应商于2010年4月1Et签订了水泥供应合同，约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。
A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是违约责任的承担。违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13《安全生产法》规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。这项条款明确了安全生产中从业人员的()。
A.知情权
B.批评权
C.检举、控告权
D.拒绝权
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是拒绝违章指挥权。《安全生产法》还规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
14当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人民法院提出书面异议。
A.原审
B.负责执行的
C.原告所在地
D.被告所在地
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是当事人、利害关系人提出的异议。当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。
15甲某于2007年5月20 日取得一级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2008年8月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到()。
A.2010年5月20日
B.2011年5月20日
C.2011年8月20日
D.2012年8月20日
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是变更注册。注册证书与执业印章有效期为3年。《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。
16下列属于建设工程施工合同承包人主要义务的是()。
A.不得转包和违法分包工程
B.及时检查隐蔽工程
C.及时验收工程
D.提供必要施工条件
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程施工合同承包人的主要义务。建设工程施工合同承包人的主要义务：①不得转包和违法分包工程;②自行完成建设工程主体结构施工;③接受发包人有关检查;④交付竣工验收合格的建设工程;⑤建设工程质量不符合约定的无偿修理。
17施工单位的应急预案经评审后，由()签署公布。
A.施工单位主要负责人
B.监理工程师
C.施工单位项目经理
D.设计单位负责人
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是应急预案的规定。施工单位的应急预案经评审后，由施工单位主要负责人签署公布。
18按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是()。
A.厂矿的职能部门
B.有限责任公司
C.政府机关
D.某高等学校
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是保证人资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。③企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
19下列选项中可以作为抵押物的财产的是()。
A.债务人有权处分的建设用地使用权
B.学校、医院等以公益为目的的事业单位的教育及医疗卫生设施
C.耕地、宅基地等集体所有的土地使用权
D.依法被查封、扣押、监管的财产
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是抵押物。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物;②建设用地使用权;③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;④生产设备、原材料、半成品、产品;⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器;⑥交通运输工具;⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押：①土地所有权;②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;④所有权、使用权不明或者有争议的财产;⑤依法被查封、扣押、监管的财产;⑥依法不得抵押的其他财产。
20新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件：有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
21W建筑公司的经理甲某因经济问题被解职后，以自己的名义成立Y建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是甲某仍然以W公司经理的名义与N公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由()承担。
A.W建筑公司
B.Y建筑公司
C.N公司
D.甲某
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是无权代理。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被代理人和善意第三人造成的损失。
22《民事诉讼法》规定，被执行人或被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行，受委托人民法院收到委托函件后，()。
A.必须在15日内开始执行，不得拒绝
B.必须在10日内开始执行，不得拒绝
C.应在I5日内答复是否予以执行
D.如不具备执行条件，应予拒绝
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是委托执行。《民事诉讼法》规定，被执行人或被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后，必须在15日内开始执行，不得拒绝。
23由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A.移送二审法院裁决
B.按撤诉处理
C.按缺席判决
D.进入再审程序
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是审判程序。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告反诉的，可以缺席判决。
24甲建筑公司雇用的4名员工的具体情况见下表，甲建筑公司应当对()员工定期进行健康检查。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是未成年工的特殊保护。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。
25张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了施工作业人员权利中的()。
A.知情权
B.拒绝权
C.批评权和检举控告权
D.紧急避险权
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是施工作业人员享有的安全生产权利。《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的作业务件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
26使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价在()万元以上的，必须进行招标。
A.50
B.100
C.60
D.80
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;④单项合同估算价低于第①、②、③项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
27A水泥场将应该发给B建筑公司的2000 t水泥发给了C路桥公司，3日后，A水泥场向C路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()。
A.不当得利之债
B.侵权之债
C.无因管理之债
D.合同之债
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是不当得利。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。
28在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。
A.定金
B.质押
C.抵押
D.留置
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是抵押。按照《担保法》《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。
29在工程监理的形式中，()主要强调监理单位对施工单位已经检验的工程应及时进行检验。
A.旁站
B.巡视
C.专项检验
D.平行检验
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是工程监理的形式。平行检验主要是强调监理单位对施工单位已经检验的工程应及时进行检验。
30某工程于2006年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是()。
A.2008年3月15日
B.2008年3月31日
C.2011年3月15日
D.2011年3月31日
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程质量的最低保修期限。建设工程保修期始于工程通过竣工验收时，而外墙面的防渗漏工程的最低保险期限为5年，因此该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是2011年3月15日。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
31当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭()前提出。
A.作出裁决
B.首次开庭
C.进行调解
D.申请执行
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。
32知识产权的法律特征不包括()。
A.具有财产权和人身权的双重属性
B.专有性
C.期限性
D.实用性
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是知识产权的法律特征。知识产权的法律特征：①财产权和人身权的双重属性;②专有性;③地域性;④期限性。
33下列对于法院调解的叙述，不正确的是()。
A.当事人的行为无诉讼上的意义
B.在法院主持下进行
C.调解书经双方当事人签收后产生法律效力
D.若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是法院调解。法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。
34发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。
A.继续顺延申请期限
B.由承包人重新提出申请
C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请
D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
35甲与乙因施工合同纠纷起诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。
A.驳回起诉
B.继续审理
C.终止起诉
D.将案件移交合同约定的仲裁机构
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是仲裁协议的效力。《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。但本题中乙在法庭调查时，才出示双方订立的有效仲裁协议，因此法院应当继续审理。
36建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，()。
A.建筑施工企业承担全部责任
B.使用本企业名义的单位或者个人承担全部责任
C.建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人按比例承担赔偿责任
D.建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是承包单位违法行为应承担的法律责任。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
37某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至()到期。
A.2009年3月10日
B.2010年3月10日
C.2011年3月10日
D.2012年3月10日
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是安全生产许可证的有效期。《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。
38《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将()发包给具有相应资质条件的分包单位。
A.承包工程中的部分工程
B.承包的全部建筑工程
C.承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义
D.建筑工程主体结构的施工
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是分包工程的范围。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
39某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2011年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2011年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2012年3月1日前付清工程尾款。由于建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为()。
A.2012年9月1日
B.2013年9月1日
C.2013年12月1日
D.2014年3月1日
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。
40注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续()不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
A.1个月
B.18个月
C.2年
D.3年
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是申请撤销注册商标。注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起9个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商管理部门批准，可以延长3个月。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
41某投标人计划对某开发商的建设项目进行投标，但在投递标书时却误将标书送给了另一个开发商，尽管要约已经发出，但该要约仍不发生法律效力，因为()。
A.要约是由特定人作出的意思表示
B.要约必须具有订立合同的意思表示
C.要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出
D.要约的内容必须具体、明确
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是要约。《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。
42下列代理行为的民事责任由行为人自己承担的是()。
A.项目经理甲代表公司采购建筑材料
B.施工企业委托律师乙向业主提起诉讼
C.丙为获得高额回扣采购质次价高的进口设备
D.一审法院指定律师丁作为被告方诉讼代理人
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是代理过程中责任的承担。代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。
43因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后()小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。
A.24
B.48
C.72
D.96
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是暂停施工。因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。
44《循环经济促进法》规定，()设立发展循环经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范与推广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。
A.国务院和省、自治区、直辖市人民政府
B.省级和市级人民政府
C.县级以上地方人民政府
D.全国人民代表大会
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是施工节能技术进步和激励措施的规定。《循环经济促进法》规定，国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范与推广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。
45根据《建设项目环境保护条例》的规定，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自()之日起3个月内，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.提交建设工程竣工验收申请
B.提交环境保护设施竣工验收申请
C.建设项目投入试生产
D.建设项目竣工验收
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程竣工环保验收。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
46某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。
A.9月10日
B.9月15日
C.9月17日
D.9月18日
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是解除合同的程序。《合同法》规定，当事人一方依照本法第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
47《建设工程安全生产管理条例》规定，安全警示标志必须符合()标准。
A.国家
B.行业
C.企业
D.地方
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是危险部位设置的安全警示标志。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
48某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求()。
A.甲、乙对合同承担连带责任
B.解除合同
C.撤销合同
D.原施工单位上级主管部门承担责任
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是法人的变更。企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更，应当向登记机关办理登记并公告。企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。
49关于未成年工特殊保护的表述中，不正确的是()。
A.禁止用人单位招用未满18周岁的未成年人
B.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害的劳动
C.用人单位应对未成年工定期进行健康检查
D.未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育、培训
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。其余选项均正确。
50行政处分的种类包括()。
A.罚款
B.行政拘留
C.警告
D.责令停产停业
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是行政处分的种类。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
51.2009年6月，某企业从水泵厂购得20台A级水泵，在现场使用后效果良好。于是企业决定再购进同样水泵40台，该企业从2009年6月所购水泵的所嵌铭牌上抄下品名、规格、型号、技术指标等，与同一厂家签订了购买40台A级水泵合同。后该企业投入使用40台水泵时，却发现与2009年产品有所差异，要求更换，水泵厂以产品合格为由，拒绝更换。后企业起诉法院查明，2009年6月所供水泵是B级水泵，由于水泵出厂环节的失误，所嵌铭牌错为A级水泵，第二次所供水泵实际是A级水泵。则企业对第二次合同具有撤销权或变更权的原因是()。
A.因重大误解订立的合同
B.在订立合同时是显失公平的合同
C.因欺诈、胁迫而订立的合同
D.乘人之危而订立的合同
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是可撤销合同的种类。《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：①因重大误解订立的;②在订立合同时显失公平的。所谓重大误解，是指误解者作出意思表示时，对涉及合同法律效果的重要事项存在着认识上的显著缺陷，其后果是使误解者的利益受到较大的损失，或者达不到误解者订立合同的目的。
52甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
A.甲建筑公司或乙建筑公司
B.甲建筑公司
C.乙建筑公司
D.甲建筑公司和乙建筑公司
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是生产安全事故报告。根据《安全生产法》的规定，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。对于实行施工总承包的建设工程，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，由总承包单位负责上报事故。本题中，甲建筑公司是施工总承包单位，就应该由甲建筑公司向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
53向劳动者支付经济补偿的年限最高不超过()年。
A.8
B.10
C.12
D.18
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是终止劳动合同的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。
54某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A.有效
B.效力待定
C.可变更、可撤销
D.无效
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是无处分权人订立的合同。《合同法》规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。
55《建设工程质量管理条例》规定，勘察单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察单位处合同约定的勘察费()的罚款。
A.1倍以上2倍以下
B.1倍以上3倍以下
C.2倍以上4倍以下
D.2倍以上5倍以下
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是承包单位违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款。
56某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/吨的价格购买φ25的螺纹钢30 t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A.要约
B.承诺
C.反要约
D.要约邀请
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是要约。《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。发出要约的人称为要约人，接受要约的人称为受要约人。本题中，乙公司并非受要约人，故丙公司的行为构成要约。
57《民事诉讼法》规定，因合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.合同标的所在地
B.原告住所地
C.被告住所地或合同履行地
D.原告住所地或合同标的交付地
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是特殊地域管辖。《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”
58丙公司在知悉甲公司对乙公司的授权已经到期的情况下，与乙公司签订了购销合同，由于乙公司最后未能交货，给丙公司造成了巨大损失。根据有关法律规定，丙公司的损失应当由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲、乙公司连带
D.乙、丙公司连带
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。
59招标人于2011年4月1日发布招标公告，2011年4月20日发布资格预审公告，2011年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2011年6月10日及时递交了投标文件，2011年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是()。
A.2011年4月1日
B.2011年5月10日
C.2011年6月10日
D.2011年7月20日
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是要约的生效。投标人的投标是一种要约行为。一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告成立，招标人与投标人均受到约束。
60根据《建筑法》的规定，()工程在施工前必须办理施工许可证。
A.投资额为25万元的
B.造价为600万元的抢险救灾
C.总投资5000万元的军用房屋建筑
D.建筑面积为8000m2的市政广场建设
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是施工许可证的适用范围。《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。不需要办理施工许可证的建设工程：限额以下的小型工程;抢险救灾等工程。军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
61甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据用工法律规定，此保证的范围是()。
A.主债权
B.利息
C.违约金
D.全部债权
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
62国家对环境噪声污染严重的落后设备实行()制度。
A.备案
B.淘汰
C.核准
D.登记
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是施工现场环境噪声污染的防治。国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。国务院经济综合主管部门应当会同国务院有关部门公布限期禁止生产、禁止销售、禁止进口的环境噪声污染严重的设备名录。
63事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。
A.60
B.70
C.80
D.90
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是事故调查报告的期限。事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。
64某工程竣工验收合格后第11年，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修，设计单位承担维修费用
D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是质量缺陷维修费用的承担。建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
65某公司以一栋价值500万元的办公楼作抵押分别向A银行和B银行贷款250万元，与A银行签订的抵押合同在2011年4月12日签订，20日办理登记手续;与B银行签订的抵押合同在2011年4月15日签订，并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债，A银行和B银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款400万元，则()。
A.向A银行和B银行各分配200万元
B.向A银行分配250万元，向B银行分配150万元
C.向A银行分配150万元，向B银行分配250万元
D.向A银行分配180万元，向B银行分配220万元
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是抵押权的实现。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：①抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿。②抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。
66企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全
B.重伤
C.重大伤亡
D.死亡
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是安全生产许可证的有效期。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
67施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.安全管理部门负责人
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责。《建筑法》规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。《建设工程安全生产管理条例》也规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里，主要负责人包括但不仅限于施工单位的法定代表人，而是指对施工单位全面负责，有生产经营决策权的人。
68下列合同中，属于双务合同的是()。
A.赠与合同
B.建设工程施工合同
C.无偿保管合同
D.无偿委托合同
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是合同的分类。双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。例如，建设工程施工合同中，承包人有获得工程价款的权利，而发包人则有按约支付工程价款的义务。
69甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，则该合同()。
A.因违法而无效
B.因违法而可撤销
C.因违法而效力待定
D.有效
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是工程垫资的处理。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
70建造师执业资格注册有效期一般为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是建造师执业资格注册有效期。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30目前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)
71仲裁协议的效力体现在()。
A.对当事人的法律效力
B.对法院的约束力
C.对仲裁机构的法律效力
D.对行政法规的约束力
E.仲裁协议的独立性
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是仲裁协议的效力。仲裁协议的效力体现在：对当事人的法律效力;对法院的约束力;对仲裁机构的法律效力;仲裁协议的独立性;仲裁协议效力的确认。
72建设民事商事法律关系的特点主要表现在()。
A.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系
B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系
C.建设民事商事关系主要是财产关系
D.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性
E.惩罚性和非财产性责任是主要的民事商事责任形式
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是建设民事商事法律关系的特点。建设民事商事法律关系有以下特点：①建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系;②建设民事商事关系是平等主体之间的关系;③建设民事商事关系主要是财产关系;④建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性。民法商法调整对象的平等性和财产性，也表现在民事商事关系的保障手段上，即民事商事责任以财产补偿为主要内容，惩罚性和非财产性责任不是主要的民事商事责任形式。
73行政行为的特征主要表现在()。
A.行政行为是以国家强制力保障实施的
B.行政行为具有一定的裁量性
C.行政行为是执行法律的行为
D.行政主体在实施行政行为时具有单方意志性
E.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是行政机关的行政行为的特征。行政机关的行政行为具有以下特征：①行政行为是执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得做出任何行政行为。②行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。③行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。④行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对方必须服从并配合行政行为，否则行政主体将予以制裁或强制执行。⑤行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。
74根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括()。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目
B.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目
C.科技、教育、文化项目
D.体育、旅游项目
E.生态环境保护项目
参考答案：A,B,E
参考解析：
本题涉及的考点是关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围。《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：①煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目;②铁路、公路、管道、水运、航空及其他交通运输业等交通运输项目;③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目;④防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目;⑥生态环境保护项目;⑦其他基础设施项目。
75《劳动合同法》规定，用工单位应当履行的义务包括()。
A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护
B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬.
C.支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇
D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训
E.非连续用工的，实行正常的工资调整机制
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是用工单位应当履行的义务。《劳动合同法》规定，用工单位应当履行下列义务：①执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护;②告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬;③支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇;④对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训;⑤连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。
76建设工程债产生的根据有()。
A.合同
B.侵权
C.无因管理
D.不当得利E.赠与
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程债的发生根据。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
77下列属于设计单位安全责任的是()。
A.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
B.严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全
C.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计
D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
E.对设计成果承担责任
参考答案：C,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是设计单位的安全责任。设计单位的安全责任：①按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计;②提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议;③对设计成果承担责任。
78按照《国家赔偿法》的规定，行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形，受害人有取得赔偿的权利。
A.放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的
B.以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的
C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的
D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
E.拘禁或者以其他方法剥夺公民人身自由的‘
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是国家赔偿的范围。按照《国家赔偿法》的规定，行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：①违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;②非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;③以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;④违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的;⑤造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。
79下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有()。
A.直接涉及国家主权的条文
B.直接涉及公共利益的条文
C.直接涉及环境保护的条文
D.直接涉及人体健康的条文
E.直接涉及人民生命财产安全的条文
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是工程建设地方标准的实施。工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。
80关于新建建筑节能规定的表述中，正确的有()。
A.国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备
B.限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备
C.国家鼓励进口或者鼓励进口能源消耗高的技术、材料和设备
D.建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备
E.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能推荐性标准进行查验
参考答案：A,B,D
参考解析：
本题涉及的考点是新建建筑节能的规定。国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
81《招标投标法实施条例》规定，有()的情形，属于招标人与投标人串通投标。
A.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
B.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
E.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是属于招标人与投标人串通投标的情形。《招标投标法实施条例》规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;④招标人授意投标人撤换、修改投标文件;⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
82根据不同的标准可以将合同划为不同的类别，建设工程施工合同属于()。
A.双务合同
B.有偿合同
C.无偿合同
D.有名合同
E.无名合同
参考答案：A,B,D
参考解析：
本题涉及的考点是合同的分类。有名合同(又称典型合同)，是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同。《合同法》中所规定的15类合同，都属于有名合同，如建设工程合同等。双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。有偿合同，是指一方通过履行合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应代价的合同，如建设工程合同等。
83在民事承担责任方式中，适用于侵权责任的有()。
A.修理、重作、更换
B.恢复原状
C.返还财产
D.排除妨碍
E.支付违约金
参考答案：B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是侵权责任。《侵权责任法》规定，承担侵权责任的方式主要有：①停止侵害;②排除妨碍;③消除危险;④返还财产;⑤恢复原状;⑥赔偿损失;⑦赔礼道歉;⑧消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
84工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准，下列属于强制性标准的是()。
A.工程建设通用的信息技术要求
B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准
D.工程建设通用的试验、检验和评定等方法
E.工程建设勘察、规划、设计、施工及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
参考答案：B,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是工程建设国家标准。下列标准属于强制性标准：①工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;②工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;③工程建设重要的通用的术语、符号代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;④工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;⑤工程建设重要的通用的信息技术标准;⑥国家需要控制的其他工程建设通用的标准。
85工程质量不良行为认定标准包括()。
A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
B.未按照节能设计进行施工的
C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的
D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件及有关材料取样检测的’
E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是工程质量不良行为认定标准。工程质量不良行为认定标准：①在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;②未按照节能设计进行施工的;③未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;④工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的;⑤不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
86关于抵押效力的表述中，正确的有()。
A.抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物
C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值
D.抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存
E.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是抵押的效力。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。
87根据《刑法》的规定，刑罚分为主刑和附加刑，主刑一般包括()。
A.管制
B.拘役
C.有期徒刑
D.死刑
E.剥夺zz权利
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是主刑与附加刑。《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：①管制;②拘役;③有期徒刑;④无期徒刑;⑤死刑。附加刑包括：①罚金;②剥夺zz权利;③没收财产;④驱逐出境。
88某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为1O t的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《建设工程安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。
A.生产厂家的起重机制造许可证
B.起重机出厂的产品合格证明
C.机械燃油消耗定额证明
D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录
E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
参考答案：A,B,E
参考解析：
本题涉及的考点是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
89关于保修范围和最低保修期限说法正确的有()。
A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为4年
C.供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期
D.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年
E.外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年
参考答案：A,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生闯、房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
90甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法，正确的有()。
A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付
B.建设单位可直接要求甲承担12万元
C.建设单位可直接要求乙承担12万元
D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
参考答案：B,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是联合体投标的特点。联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方共同签订一个承包合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
91建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交的文件有()。
A.工程竣工验收备案表
B.工程竣工验收报告
C.施工单位签署的工程质量保修书
D.施工合同
E.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部出具的认可文件或者准许使用文件
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：①工程竣工验收备案表;②工程竣工验收报告;③法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;④法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;⑤施工单位签署的工程质量保修书;⑥法规、规章规定必须提供的其他文件。
92目前，已增加的施工许可证申领条件主要是()审核。
A.环保
B.监理
C.招标文件
D.消防设计
E.勘察文件
参考答案：B,D
参考解析：
本题涉及的考点是施工许可证的法定批准条件。《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：①已经办理该建筑工程用地批准手续;②在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;④已经确定建筑施工企业;⑤有满足施工需要的施工图纸及技术资料;⑥有保证工程质量和安全的具体措施;⑦建设资金已经落实;⑧法律、行政法规规定的其他条件。目前，已增加的施工许可证申领条件主要是监理和消防设计审核。
93建设工程承揽合同中定作人的义务有()。.
A.支付报酬
B.依法赔偿损失
C.协助义务
D.验收工作成果
E.对工作成果质量负责
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是定作人的义务。定作人的义务：①按照约定提供材料和协助承揽人完成工作的义务;②支付报酬的义务;③依法赔偿损失的义务;④验收工作成果的义务。
94下列不能作为保证人的是()。
A.国家机关
B.以公益为目的的社会团体
C.以公益为目的的事业单位
D.有书面授权的企业法人的分支机构
E.企业法人的职能部门
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是不能作为保证人的主体。以下组织不能作为保证人：①国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。③企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
95下列合同中属于可撤销合同的有()。
A.因重大误解订立的合同
B.在订立合同时显失公平的合同
C.因限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同
D.因欺诈、胁迫而订立的合同
E.乘人之危而订立的合同
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是可撤销合同的种类。《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：①因重大误解订立的。②在订立合同时显失公平的。③一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
96我国法的形式主要包括()。
A.地方性法规
B.行政法规
C.法律
D.部门规章
E.最高人民法院的司法解释文件
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是我国法的形式。我国法的形式是制定法形式，具体可分为以下七类：宪法;法律;行政法规;地方性法规、自治条例和单行条例;部门规章;地方政府规章;国际条约。
97下列关于诉讼时效期间起算时间的表述，正确的是()。
A.人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从伤势确诊之日起算B.人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害当时未曾发现，从受伤害之日起算C.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算D.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算E.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从无因管理行为结束并且管理人知道或者应当知道本人之日起计算
参考答案：C,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是诉讼时效期间的起算。人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算;伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。
98建筑节能分部工程的质量验收，应在()全部合格的基础上，进行建筑围护结构的外墙节能构造实体检验。
A.单位工程
B.单项工程
C.分项工程
D.检验批
E.隐蔽工程
参考答案：C,D
参考解析：
本题涉及的考点是建筑节能分部工程进行质量验收的条件。建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行建筑围护结构的外墙节能构造实体检验。
99行政许可实施的一般程序包括()。
A.申请与受理
B.审查与决定
C.听证
D.变更与延续
E.强制执行
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是行政许可实施的一般程序。行政许可实施的一般程序包括申请与受理、审查与决定、期限、听证、变更与延续。
100甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2009年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有()。
A.2009年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B.2010年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限1年，2010年年底一定付款
C.2010年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责
D.2011年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付
E.2011年3月，甲向人民法院起诉
参考答案：A,B,E
参考解析：
本题涉及的考点是诉讼时效中断。导致诉讼时效中断的情形包括：①起诉，如E选项所述;②债权人提出要求，如A选项所述;③债务人同意履行义务，如B选项所述。
