一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列不属于建设单位相关安全责任的是( )。
A.向施工单位提供真实、准确和完整的资料
B.审查施工组织设计
C.依法办理有关批准手续
D.确定建设工程安全费用
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是建设单位相关的安全责任。建设单位相关的安全责任：①依法办理有关批准手续;②向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料;③不得提出违法要求和随意压缩合同工期;④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;⑤不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;⑥申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料;⑦装修工程和拆除工程的规定。
2的编制是施工准备工作的中心环节是( )。
A.资源需求量计划
B.施工组织设计
C.施工投标工作计划
D.施工总进度计划
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是施工组织设计。施工组织设计的编制是施工准备工作的中心环节，其编制的好坏直接影响建设工程质量和安全生产，影响组织施工能否顺利进行。
|
一级建造师考试要一次通关？ 一级建造师特训课程 查看其他试题，请扫描二维码，立即获得本题库手机版 电话咨询：!微信咨询：W712931601。 快速联系通道 |
3《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工( )日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A.10
B.15
C.24
D.30
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是拆除工程的规定。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明;②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;③拆除施工组织方案;④堆放、清除废弃物的措施。
4根据施工合同，甲建设单位应于2011年9月30日支付乙建筑公司工程款，2012年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效( )。
A.中止
B.中断
C.终止
D.届满
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。
5建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程( )的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。
A.成本0.5%以上1%以下
B.成本5%以上10%以下
C.合同价款0.5%以上1%以下
D.合同价款5%以上10%以下
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是发包单位违法行为应承担的法律责任。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款O.5%以上1%以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。
6在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向( )或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。
A.省级人民政府环境保护主管部门
B.城市、县人民政府环境保护主管部门
C.省级人民政府城乡规划主管部门
D.城市、县人民政府城乡规划主管部门
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程规划许可证。在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。
7在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经( )批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
A.县级以上地方人民政府
B.设区的市级以上人民政府
C.国务院
D.省、自治区、直辖市人民政府
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定。在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
8工程分包的种类中，( )是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。
A.劳务作业分包
B.专业工程分包
C.专业作业分包
D.劳务施工分包
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是工程分包的种类。劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。
9在担保方式中，( )是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。
A.抵押
B.质押
C.留置
D.保证
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是留置。按照《担保法》《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。
10《民法通则》规定，下列不属于承担民事责任主要方式的是( )，
A.排除妨碍
B.罚金
C.停止侵害
D.恢复原状
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是承担民事责任的主要方式。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：①停止侵害;②排除妨碍;③消除危险;④返还财产;⑤恢复原状;⑥修理、重作、更换;⑦赔偿损失;⑧支付违约金;⑨消除影响、恢复名誉;⑩赔礼道歉。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
11下列关于建设工程返修的表述，错误的是( )。
A.返修是施工单位的法定义务
B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位无返修义务
C.返修费用应由责任方负责
D.返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程的返修。返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。对于非施工单位原因造成的质量问题。施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
12下列属于财产关系方面的民事纠纷的是( )。
A.名誉权纠纷、继承权纠纷
B.合同纠纷、继承权纠纷
C.合同纠纷、损害赔偿纠纷
D.名誉权纠纷、损害赔偿纠纷
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程民事纠纷。民事纠纷可分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷、损害赔偿纠纷等;另一类是人身关系的民事纠纷，如名誉权纠纷、继承权纠纷等。
13在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是( )。
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是保险合同。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。
14某建设单位希望将总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳将奖励设计者30万元。在对众多稿件进行评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，并且支付给甲20万元报酬。该建设单位的行为( )。
A.侵犯了乙和丙的著作权
B.侵犯了乙和丙的专利权
C.侵犯了乙和丙的商标权
D.没有侵犯乙和丙的任何权利
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是著作权。著作权是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权。
15根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩( )工期。
A.法定
B.合同
C.标准
D.定额
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是建设单位相关的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
16根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是( )。
A.派遣单位与用工单位
B.派遣单位与劳动者
C.用工单位与劳动者
D.用工单位与当地人民政府
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是劳务派遣协议的主体。劳务派遣(又称劳动力派遣、劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。
17建筑节能工程验收的首要步骤是( )。
A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是建筑工程节能验收。建筑节能工程验收的首要步骤是施工单位自检评定。
18在某私人投资项目的建设中，A施工企业要求B供应商在双方已经协商一致的材料价格再让利10%，否则下半年及以后的订单不再给B，B表示同意。根据《合同法》规定，A、B之间的买卖合同因( )。
A.胁迫而无效
B.胁迫而可撤销
C.显失公平而无效
D.欺诈而可撤销
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是可撤销合同。《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：①因重大误解订立的;②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
19施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同( )。
A.有效
B.无效
C.可撤销
D.效力待定
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是表见代理。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
20建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的( )。
A.自愿性
B.专业性
C.独立性
D.快捷性
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是仲裁的专业性。专家裁案，是民商事仲裁的重要特点之一。民商事仲裁往往涉及不同行业的专业知识，如建设工程纠纷的处理不仅涉及与工程建设有关的法律法规，还常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识，以及熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。仲裁机构的仲裁员是来自各行业具有一定专业水平的专家，精通专业知识、熟悉行业规则，对公正高效处理纠纷，确保仲裁结果公正准确，发挥着关键作用。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
21下列关于劳动合同试用期的表述，错误的是( )。
A.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过1个月
B.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月
C.劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限
D.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。
22某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是( )。
A.查封
B.冻结
C.拍卖
D.提存
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是执行措施。执行措施是指人民法院依照法定程序强制执行生效法律文书的方法和手段。被执行人不履行法律文书确定的义务，并有可能隐匿、转移财产的，执行员可以立即采取强制执行措施。执行人可以查封、冻结、划拨被执行人的存款。
23双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系的合同称为( )。
A.诺成合同
B.双务合同
C.要式合同
D.有偿合同
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是双务合同。根据合同当事人是否互相负有给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同。双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。
24按照《建筑法》的规定，( )确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院环境保护行政主管部门
C.省级人民政府建设行政主管部门
D.省级人民政府环境保护行政主管部门
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是不需要办理施工许可证的建设工程。按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。
25行政机关作出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起( )E1内向申请人颁发、送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章。
A.7
B.10
C.14
D.20
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是行政许可的实施期限。行政机关作出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起10日内向申请人颁发、送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章。
26人民调解的基本原则不包括( )。
A.当事人自愿
B.当事人平等
C.合法
D.经济
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是人民调解的基本原则。人民调解的基本原则是：①当事人自愿原则;②当事人平等原则;③合法原则;④尊重当事****利原则。
27行政诉讼案件的原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由( )管辖。
A.它们的共同上级法院指定
B.法院间协商
C.最先收到起诉状的人民法院
D.被告所在地的人民法院
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是行政诉讼管辖。两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。
28经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是( )。
A.第三人就完成的工作成果向定作人负责
B.承揽人不再承担责任
C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作入承担责任
D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是承揽合同的特征。承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作。未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同;经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。
29在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建( )外，不得进行新建、扩建活动。
A.影视摄制基地
B.历史建筑
C.必要的基础设施和公共服务设施
D.自然保护区
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定。在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。
30承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使( )。
A.留置权
B.抵押权
C.抵消权
D.质押权
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是承运人的权利。托运人或者收货人不支付运费、保管费及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
31下列关于工程质量检测机构的表述，错误的是( )。
A.工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构
B.工程质量检测机构可分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
C.工程质量检测机构有义务监制材料、构配件和设备
D.工程质量检测机构未取得相应的资质证书，不得承担规定的质量检测业务
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是工程质量检测机构。建设部《建设工程质量检测管理办法》规定，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构未取得相应的资质证书，不得承担本办法规定的质量检测业务。
32《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经( )签字后实施。
A.施工单位技术负责人、总监理工程师
B.专职安全生产管理人员、总监理工程师
C.建设单位技术负责人、总监理工程师
D.施工单位技术负责人、专职安全生产管理人员
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是编制安全专项施工方案的要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程;②土方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程;⑥拆除、爆破工程;⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
33某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月2513收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为( )。
A.6月4日
B.6月9日
C.7月19日
D.7月24日
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是申请行政复议的期限。当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。
34某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为( )。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是工程重大安全事故罪。《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。
35行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为称为( )。
A.委托代理
B.法定代理
C.表见代理
D.诉讼代理
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是表见代理。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
36某高层住宅工程结构设计合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限为15年，工程于2007年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的是( )。
A.基础工程的保修期限为该工程的合理使用年限
B.屋面防水工程的保修期限为7年
C.供热系统的保修期限为自2007年采暖期起，到2009年采暖期结束日止
D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程质量保修书的主要内容。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
37《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照( )优先的原则实施。
A.再利用
B.减量化
C.资源化
D.集成化
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是循环经济的法律要求。《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施。
38企业对( )的职工，可以实行不定时工作日制。
A.从事长途运输
B.从事特别繁重和过度紧张的体力劳动
C.从事夜班工作
D.在哺乳期工作的
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是不定时工作日。《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》中规定，企业对符合下列条件之一的职工，可以实行不定时工作日制：①企业中的高级管理人员、外勤人员、推销人员、部分值班人员和其他因工作无法按标准工作时间衡量的职工;②企业中的长途运输人员、出租汽车司机和铁路、港口、仓库的部分装卸人员及因工作性质特殊，需机动作业的职工;③其他因生产特点、工作特殊需要或职责范围的关系，适合实行不定时工时制的职工。
39财产所有权人的最基本权利是( )。
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.处分权
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是处分权。处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。
40施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土强度等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土强度标准为30 MPa。对该单位工程应以( )为标准进行质量验收。
A.技术规范
B.监理通知
C.施工合同
D.施工图纸
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
41某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是( )。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B.应由总承包单位对建设单位承担责任
C.应由分包单位对建设单位承担责任
D.由建设单位自行承担责任
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是总承包单位的责任。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
42某招标项目的招标文件中规定了开始收受标书的时间为2011年3月9日，投标文件截止日期为2011年4月9日，投标有效期截止日为2011年5月20日，则其开标时间为( )。
A.2011年3月9日
B.2011年4月9日
C.2011年5月20日
D.2011年6月20日
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是开标时间。《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
43施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案且情节严重的( )。
A.责令停业整顿
B.责令限期改正
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任。施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：①安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的;②使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的;③委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的;④在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。
44甲企业与乙银行签订了一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述不正确的有( )。
A.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任
B.乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担全部责任
C.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任
D.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是保证责任的承担。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
45行政关系中，( )是指国家行政机关或者其正式授权的有关机构对建设活动的组织、监督、协调等形成的关系。
A.行政救济关系
B.行政监督管理关系
C.内部行政关系
D.外部行政关系
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是行政监督管理关系。行政监督管理关系是指国家行政机关或者其正式授权的有关机构对建设活动的组织、监督、协调等形成的关系。
46《合同法》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但( )除外。
A.担保权
B.抵销权
C.抗辩权
D.该从权利专属于债权人自身的
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是从权利随同主权利转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。
47建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是( )。
A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是建设项目水污染的防治。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过环境保护主管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
48甲、乙双方于2009年3月10日签订了一份施工合同。2009年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实的地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与
与甲方协商，但遭到拒绝。根据《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在( )之前向法院或仲裁机构申请。
A.2009年3月10日
B.2009年3月20日
C.2010年3月10日
D.2010年3月20日
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是合同撤销权的行使。具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权。本题中，乙方在2009年3月20日才发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，因此乙公司若要行使其撤销权，必须在2010年3月20日之前向法院或仲裁机构申请。
49《合同法》规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，体现的诉讼时效期间是( )。
A.普通诉讼时效
B.短期诉讼时效
C.特殊诉讼时效
D.权利的最长保护期限
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是诉讼时效制度。特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年;《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。而普通诉讼时效期间通常为2年。
50不动产登记，由( )的登记机构办理。
A.所有权人单位所在地
B.所有权人户口所在地
C.所有权人经常居住地
D.不动产所在地
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是不动产登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
51根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是( )。
A.提供相邻构筑物的有关资料
B.制定安全生产规章制度和操作规程
C.办理施工许可证时报送安全施工措施
D.提供安全施工措施费用
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是施工单位的安全生产责任。2003年11月发布的《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
52除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过( )小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。
A.24
B.48
C.72
D.96
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是强化隐蔽工程质量检查。除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。
53《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。
A.5%
B.10%
C.20%
D.25%
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是定金。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
54下列人员中，( )是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。
A.被保险人
B.保险人
C.受益人
D.受益人和被保险人
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是保险合同的相关知识。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。
55建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后( )日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
A.5
B.10
C.15
D.25
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是全生产许可证的有效期。建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。
56因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是( )。
A.违背当事人的意志
B.乘人之危
C.显失公平
D.损害国家利益
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是无效合同与可撤销合同。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害国家利益的，按照《合同法》的规定属无效合同。如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫的一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销。
57下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是( )。
A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
B.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
C.应当向登记机构申请变更登记
D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不得一同处分
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是建设用地使用权的流转。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：①当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。②应当向登记机构申请变更登记。③附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。
58建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程( )。
A.同时设计、同时施工、同时盈利
B.同时设计、同时竣工、同时投产使用
C.同时设计、同时施工、同时竣工
D.同时设计、同时施工、同时投产使用
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
59甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是( )。
A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是分包责任。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
60下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是( )。
A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B.明示施工单位在施工中应优化工期
C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同
D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是《建设工程质量管理条例》的规定。本题主要考核的是建设单位相关的质量责任和义务。很显然，D选项是违法的。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
61下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是( )。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是承诺。《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。
62法的形式中，( )是集中反映统治阶级的意志和利益，规定国家制度、社会制度的基本原则，具有最高法律效力的根本大法。
A.法律
B.宪法
C.行政法规
D.部门规章
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是宪法。宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。宪法是集中反映统治阶级的意志和利益，规定国家制度、社会制度的基本原则，具有最高法律效力的根本大法。
63因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，定价为500元/吨。同时双方又签订了一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据《合同法》的规定，下列说法正确的是( )。
A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任
B.乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任
C.乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任
D.乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是违约责任的承担及违约责任的免除。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。本题中救火过程中被水淋湿的50t水泥的损失无需乙公司赔偿，而被雨水淋湿的50t水泥的损失应由乙公司赔偿。
64《建筑业企业资质管理规定》规定，建筑业企业( )。
A.只可申请一项建筑业企业资质
B.必须申请两项以上的建筑业企业资质
C.首次申请资质，应当申请最低等级资质
D.增项申请资质，应当申请最高等级资质
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是企业资质的申请。《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质;企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。
65某政府投资工程预计于2011年1月1日开工，该工程的开工报告于2010年12月20日被批准。根据《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于( )前开工。
A.2011年3月20日
B.2011年4月1日
C.2011年6月20日
D.2011年7月1日
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是开工报告制度。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
66某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传’唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以( )。
A.撤销案件
B.缺席判决
C.终结审理
D.中止审理
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是缺席判决。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
67甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应( )。
A.对该诉讼请求予以支持
B.对该诉讼请求不予支持
C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
参考答案：C
参考解析：
本题涉及的考点是工程垫资的处理。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
68关于劳务派遣的表述中，不正确的是( )。
A.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利
B.可以将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议
C.劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者
D.被派遣劳动者有权在劳务派遣单位或者用工单位依法参加或者组织工会，维护自身的合法权益
参考答案：B
参考解析：
本题涉及的考点是劳务派遣。用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限，不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。
69下列关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述，错误的是( )。
A.当事人约定的违约金低于造成的损失的，可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
B.法定赔偿损失是指根据法律规定的赔偿范围、损失计算原则与标准，确定赔偿损失的金额
C.一般来说，赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失
D.在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上法定赔偿损失优先于约定赔偿损失
参考答案：D
参考解析：
本题涉及的考点是约定赔偿损失与法定赔偿损失。一般来说，赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失，而约定赔偿损失是为了弥补法定赔偿损失的不足。在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失。
70关于中标的表述中，不正确的是( )。
A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书
C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力
D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任
参考答案：A
参考解析：
本题涉及的考点是中标的相关知识。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)
71下列表述中，符合行政机关实施行政强制措施规定的有( )。
A.通知当事人到场
B.实施前须向行政机关负责人报告并经批准
C.由两名以上行政执法人员实施
D.出示执法身份证件E.采取当事人的意见
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是行政机关实施行政强制措施应当遵守的规定。行政机关实施行政强制措施应当遵守下列规定：①实施前须向行政机关负责人报告并经批准;②由两名以上行政执法人员实施;③出示执法身份证件;④通知当事人到场;⑤当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径;⑥听取当事人的陈述和申辩;⑦制作现场笔录;⑧现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明;⑨当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章;⑩法律、法规规定的其他程序。
72根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有( )。
A.当事人一方发生合并、分立
B.由于不可抗力致使合同不能履行
C.作为当事人一方的公民死亡
D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
E.法定代表人变更
参考答案：B,D
参考解析：
本题涉及的考点、是法定解除合同。《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的;②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;③当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;④当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;⑤法律规定的其他情形。
73根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有( )情形的，属于重大伤亡事故。
A.造成死亡1人以上的
B.造成轻伤5人以上
C.造成重伤3人以上的
D.造成间接经济损失50万元以上的E.造成直接经济损失100万元以上的
参考答案：A,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是重大伤亡事故。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，属于重大伤亡事故或者其他严重后果：①造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的;②造成直接经济损失100万元以上的;③造成其他严重后果的情形。
74地方政府规章可以就( )作出规定。
A.国家主权的事项
B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项
C.属于本行政区域的具体行政管理事项
D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E.对非国有财产的征收
参考答案：B,C
参考解析：
本题涉及的考点是地方政府规章。地方政府规章可以就下列事项作出规定：①为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项;②属于本行政区域的具体行政管理事项。
75发包人请求解除合同的条件有( )。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的
C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.将承包的建设工程非法转包、违法分包的E.未按约定支付工程价款的
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是发包人解除施工合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一。发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;②合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;③已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;④将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
76劳动争议仲裁委员会的组成成员应有( )。
A.同级人民法院代表
B.工会代表
C.企业方面代表
D.劳动行政部门代表
E.律师
参考答案：B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是劳动争议仲裁委员会的组成。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。
77根据《民事诉讼法》的规定，人民法院进行调解，( )。
A.可以邀请有关单位和个人协助
B.可以用简便方式通知当事人、证人到庭
C.不得由审判员一人主持
D.可以由合议庭主持
E.应尽可能就地进行
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是法院调解。《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。
78下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有( )。
A.房屋买卖纠纷
B.土地使用权转让纠纷
C.建设工程施工合同纠纷
D.公益捐款合同纠纷
E.行政奖励合同纠纷
参考答案：A,B
参考解析：
本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。应当注意的是，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当依照《民事诉讼法》规定，适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。
79以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是( )。
A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷
B.建设单位与监理单位之间的监理合同纠纷
C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷
E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是《仲裁法》的调整范围。《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”仲裁，劳动争议仲裁不受《仲裁法》的调整。
80当事人以( )财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
A.建设用地使用权
B.建筑物和其他土地附着物
C.正在建造的建筑物
D.土地所有权
E.以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是抵押登记。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：①建筑物和其他土地附着物;②建设用地使用权;③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;④正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：①生产设备、原材料、半成品、产品;②交通运输工具;③正在建造的船舶、航空器。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
81《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知( )。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设工程质量监督机构
E.建设工程质量检测机构
参考答案：A,D
参考解析：
本题涉及的考点是施工质量检验制度。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
82申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交的资料包括( )。
A.投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书
B.投资方编制或者认可的可行性研究报告
C.企业名称预先核准通知书
D.投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明
E.经注册会计师或者会计事务所审计的投资方最近5年的资产负债表和损益表
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交的资料。申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交下列资料：①投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书;②投资方编制或者认可的可行性研究报告;③投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业合同和章程(其中，设立外资建筑业企业的只需提供章程);④企业名称预先核准通知书;⑤投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明;⑥投资方拟派出的董事长、董事会成员、经理、工程技术负责人等任职文件及证明文件;⑦经注册会计师或者会计事务所审计的投资方最近3年的资产负债表和损益表。
83下列市场行为中，不属于承诺的有( )。
A.发布招标公告
B.发布拍卖公告
C.发售招标文件
D.发出中标通知书
E.递交投标文件
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是承诺。《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。A、B、C、E选项属于要约邀请。
84《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照( )，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
A.工程设计要求
B.企业标准
C.施工技术标准
D.通行惯例
E.合同约定
参考答案：A,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
85施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有( )。
A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日
B.建设工程已实际交付的，为交付之日
C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日
E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
参考答案：B,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是因利息而产生的纠纷的处理。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。同时，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
86行政强制措施的种类包括( )。
A.限制公民人身自由
B.查封场所、设施或者财物
C.扣押财物
D.冻结存款、汇款
E.代履行
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是行政强制措施的种类。行政强制措施的种类：①限制公民人身自由;②查封场所、设施或者财物;③扣押财物;④冻结存款、汇款;⑤其他行政强制措施。
87《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同应遵守的规定有( )。
A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行
D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E.逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行
参考答案：A,B,D
参考解析：
本题涉及的考点是政府定价或者政府指导价的适用。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。
88行政复议的目的主要表现在( )。
A.防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为
B.确定了行政机关行政行为受司法监督的限度
C.保护公民、法人和其他组织的合法权益
D.保障和监督行政机关依法行使职权、
E.确定了公民、法人或其他组织获得司法救济的范围
参考答案：A,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是行政复议的目的。行政复议的目的，是为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权。
89建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有( )。
A.因建设单位使用不当造成防水层损坏
B.因工人操作失误造成制冷系统损坏
C.因百年一遇的台风造成屋面损毁
D.使用中地基基础出现非正常沉陷
E.使用中主体某处大梁出现裂缝
参考答案：D,E
参考解析：
本题涉及的考点是未经竣工验收的工程出现质量问题的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
90专项方案编制应当包括的内容有( )。
A.工程详细情况
B.劳动力计划
C.施工计划
D.计算书及相关图纸
E.施工安全保证措施
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是专项方案编制应当包括的内容。专项方案编制应当包括以下内容：①工程概况;②编制依据;③施工计划;④施工工艺技术;⑤施工安全保证措施;⑥劳动力计划;⑦计算书及相关图纸。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
91《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有( )行为的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。
A.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C.使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
D.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的
E.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的
参考答案：A,B,E
参考解析：
本题涉及的考点是施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：①施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;②未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;③在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;④施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;⑤未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。
92下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。
A.工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤
B.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡
C.施工单位违约造成供货商重大损失
D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏
E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
参考答案：A,B,D
参考解析：
本题涉及的考点是侵权责任。侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任，以及虽没有过错，但在造成损害以后，依法应当承担的责任。
93合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有( )。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.停止违约行为
D.支付违约金或定金
E.解除合同
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
94《安全生产许可证条例》规定，施工单位转让安全生产许可证的，( );构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.没收违法所得
B.责令停业整顿
C.对主要负责人给予撤职处分
D.处10万元以上50万元以下的罚款
E.吊销其安全生产许可证
参考答案：A,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是转让安全生产许可证等应承担的法律责任。《安全生产许可证条例》规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
95根据《标准化法》的规定，国家标准、行业标准又分为( )。
A.地方标准
B.企业标准
C.强制性标准
D.专业标准
E.推荐性标准
参考答案：C,E
参考解析：
本题涉及的考点是工程建设标准的分类。按照1988年12月颁布的《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。
96下列生产安全事故情形中，属于规定的重大事故的有( )。
A.死亡30人
B.重伤80人
C.直接经济损失5000万元
D.死亡20人
E.直接经济损失8000万元
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是重大事故。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
97根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有( )。
A.土地所有权
B.宅基地使用权
C.荒山承包经营权
D.学校图书馆
E.被扣押的汽车
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题涉及的考点是不得抵押的财产。下列财产不得抵押：①土地所有权;②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;④所有权、使用权不明或者有争议的财产;⑤依法被查封、扣押、监管的财产;⑥依法不得抵押的其他财产。
98建设工程代理行为的终止情形主要包括( )。
A.代理期间届满
B.代理入死亡
C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
D.被代理人恢复民事行为能力
E.作为被代理人或者代理人的法人终止
参考答案：A,C,E
参考解析：
本题涉及的考点是建设工程代理行为的终止。《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：①代理期间届满或者代理事务完成;②被代理人取消委托或者代理人辞去委托;③代理人死亡;④代理人丧失民事行为能力;⑤作为被代理人或者代理人的法人终止。建设工程代理行为的终止，主要是第①、②、⑤三种情况。
99当事人对已经发生法律效力的判决、裁定申请再审应满足的条件有( )。
A.有新的证据，足以****原判决、裁定的
B.原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的
C.原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的
D.原判决、裁定适用法律确有错误的
E.原判决、裁定的作出违反约定程序的
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题涉及的考点是申请再审的条件。当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：①有新的证据，足以****原判决、裁定的;②原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的;③原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的;④原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的;⑤对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的;⑥原判决、裁定适用法律确有错误的;⑦审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的;⑧无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的;⑨违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的;⑩未经传票传唤，缺席判决的;⑪原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的;⑫据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的;⑬审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。
100《建筑法》规定，( )的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。
A.大型
B.结构复杂
C.国家重点建设
D.中型
E.小型
参考答案：A,B
参考解析：
本题涉及的考点是共同承包的适用范围。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。
