一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，()。
• A.应当要求设计单位修改设计
• B.应当报告建设单位要求设计单位改正
• C.可以要求施工单位修改设计
• D.应当报告建设单位要求施工单位修改设计
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
2根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是()。
• A.采用特定的专利或者专有技术的项目
• B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目
• C.施工单项合同估算在200万元人民币以上的项目
• D.建筑艺术造型有特殊要求的项目
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
|
一级建造师考试要一次通关？ 一级建造师特训课程 查看其他试题，请扫描二维码，立即获得本题库手机版 电话咨询：!微信咨询：W712931601。 快速联系通道 |
3《环境噪声污染防治法》规定，()和其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构，有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查。
• A.国务院
• B.县级以上人民政府环境保护行政主管部门
C.市级以上人民政府环境保护行政主管部门
• D.省级以上人民政府环境保护行政主管部门
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是政府监管部门的现场检查。《环境噪声污染防治法》规定，县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构，有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查。
4《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以()的罚款。
• A.500元以上2000元以下
• B.1000元以上1万元以下
• C.5000元以上2万元以下
• D.2万元以上5万元以下
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是建筑市场诚信行为的奖惩机制。《注册建造师管理规定》规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以1 000元以上1万元以下的罚款。
5《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，()。
• A.由国务院裁定
• B.由最高人民法院裁定
• C.适用旧的规定
• D.适用新的规定
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是法的效力层级。《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。
6A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是()。
• A.该行为属于肢解工程发包的违法行为
• B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
• C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责
• D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是共同承包。共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7关于留置权的表述中，不正确的是()。
• A.留置权人负有妥善保管留置物的义务
• B.当事人不得在合同中约定不得留置的物
• C.留置是一种比较强烈的担保方式
• D.因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是留置。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。
8关于要约邀请的表述中，不正确的是()。
• A.要约邀请可以是向特定人发出，也可以是向不特定的人发出
• B.要约邀请只是邀请他人向自己发出要约，如果自己承诺才成立合同
• C.要约邀请处于合同的成立阶段，具有法律约束力
• D.招标文件是要约邀请，对招标人不具有法律约束力
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是要约邀请。要约邀请处于合同的准备阶段，没有法律约束力。
9甲与乙签订了一份工程设计合同，合同约定设计费为80万元人民币。甲方向乙方支付16万元人民币定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元人民币定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则甲方可以要求乙方返还()万元人民币。
• A.10
• B.16
• C.20
• D.32
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是定金合同的生效。定金合同从实际交付定金之日起生效，定金的数额应也以实际交付的数额为准。因此，乙方收取定金后拒不履行合同时应返还给甲方10万元×2=20万元。
10根据《安全生产许可证条例》的规定，()无需实行安全生产许可制度。
• A.国家对矿山企业
• B.建筑施工企业
• C.烟花爆竹销售单位
• D.危险化学品生产企业
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是施工安全生产许可证制度。《安全生产许可证条例》中规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
11民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。
• A.共同诉讼人
• B.第三人
• C.诉讼代理人
• D.律师
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是第三人的概念。第三人是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。
12
按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行
招标。
• A.30
• B.50
• C.80
• D.100
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
13
《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由()。
• A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款
• B.市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款
• C.省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款
• D.国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款参考答案：A
参考解析：
本题考核的是施工现场噪声污染防治违法行为应承担的法律责任。《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款。
14
根据《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方()条款。
• A.应当适用违约金
• B.应当适用定金
• C.可以选择适用违约金或者定金
• D.可以同时适用违约金和定金
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是违约金和定金的选择与适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
15
人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限，该期限不得少于()日。
• A.15
• B.20
• C.30
• D.45
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是举证时限。《最高人民法院关于适用(关于民事诉讼证据的若干规定)中有关举证时限规定的通知》规定，在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限，该期限不得少于30日。但是人民法院在征得双方当事人同意后，指定的举证期限可以少于30日。
16
建设工程法律具有()的特点，虽然主要是经济法的组成部分，但还包括了行政法、民法商法等的内容。
• A.广泛性
• B.综合性
• C.具体性
• D.适应性
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是建设工程法律的特点。建设工程法律具有综合性的特点，虽然主要是经济法的组成部分，但还包括了行政法、民法商法等的内容。
17
在建设工程领域，易引发行政纠纷的具体行政行为中，()即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为。
• A.行政裁决
• B.行政处罚
• C.行政奖励
• D.行政许可
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是行政许可。行政许可即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为。
18
对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。
• A.具有相应资质等级
• B.建设单位许可
• C.建设行业协会认可
• D.监理协会认可
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是施工检测的见证取样和送检制度。《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
19
不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()。
• A.某卫星发射中心用地
• B.某市政府用地
• C.奥运会主会场用地
• D.商品住宅用地
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。D项应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。
20
甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院。根据我国《合同法》的规定，下列表述中，正确的是()。
• A.合同无效，已履行部分双方返还
• B.合同无效，但已履行部分双方不再返还
• C.合同未成立，已履行部分双方相互返还
• D.合同已成立，甲公司承担违约责任
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
21
甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。
• A.分包合同无效，则仲裁协议无效
• B.分包合同有效，则仲裁协议有效
• C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
• D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。
22
在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，()或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。
• A.建设单位
• B.施工单位
• C.监理单位
• D.设计单位
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是建设工程规划许可证的办理。在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。
23
关于和解效力的表述中，不正确的是()。
• A.和解达成的协议不具有强制约束力
• B.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁
• C.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人可以请求人民法院强制执行
• D.法院或仲裁庭通过对和解协议的审查，对于意思真实而又不违反法律强制性或禁止性规定的和解协议予以支持
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是和解的效力。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。
24
建筑节能分部工程施工完成后，()对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》。
• A.设计单位
• B.监理单位
• C.勘察单位
• D.施工单位
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是建筑节能工程验收的程序。建筑节能分部工程施工完成后，施工单位对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》，并由项目经理和施工单位负责人签字。
25
对所有权中占有权的表述，不正确的是()。
• A.占有权是指对财产实际掌握、控制的权能
• B.占有权是行使物的使用权的唯一条件
• C.占有权是所有人行使财产所有权的一种方式
• D.占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是占有权。占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。占有权是行使物的使用权的前提条件，是所有人行使财产所有权的一种方式。
26
某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当()。
• A.要求法院改判
• B.直接作出再审的决定
• C.提交审判委员会讨论决定是否再审
• D.提请上级人民法院决定
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是人民法院提起再审的程序。各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交审判委员会讨论决定。
27
当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起()个月内提出。
• A.1
• B.2
• C.3
• D.6
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是行政诉讼。行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内起诉。
28
发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由()专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。
• A.国务院
• B.省级以上人民政府
• C.市级以上人民政府
• D.县级以上人民政府
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。
29
行政复议机关收到行政复议申请后，应当在()日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。
• A.5
• B.7
• C.10
• D.15
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是行政复议受理。行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人;对符合行政复议申请条件，但不属于本机关受理范围的，应当告知申请人向有关行政复议机关提出。
30
下列管辖的类型中，()是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。
• A.特殊地域管辖
• B.级别管辖
• C.专属管辖
• D.指定管辖
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是专属管辖。专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
31
某施工企业于2009年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2009年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2009年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
• A.2009年3月5日
• B.2009年3月12日
• C.2009年3月20日
• D.2009年4月10日
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
32
某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。
• A.6月4日
• B.6月9日
• C.7月19日
• D.7月24日
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是行政复议的申请期限。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之E1起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的除外。
33
2012年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一份传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20 t，4800元/t，2012年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。丙钢铁公司获悉甲公司的要求后，在2012年3月14日向甲公司发出电报称：我公司完全同意你公司发给乙公司的传真的内容，请作好收货付款准备。则对于本案下列表述中，正确的是()。
• A.甲公司和丙公司通过要约和承诺，合同已经成立
• B.丙公司的传真不构成承诺，所以合同并未成立
• C.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立
• D.甲公司的传真不构成要约，丙公司的传真也不构成承诺，所以合同并未成立
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是合同的成立。合同的成立一般要经过要约和承诺两个阶段。要约是订立合同的必经阶段，不经过要约，合同是不可能成立的。《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。本题中，甲公司并未向丙公司发出要约，故丙公司的传真不构成承诺。所以甲与丙的合同并未成立。
34
甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二级、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为()。
• A.一级
• B.二级
• C.三级
• D.暂定级
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是联合体投标资质的确定。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
35
建造师甲某的注册有效期将于2013年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延续注册。
• A.2013年1月1日
• B.2013年3月1日
• C.2013年5月1日
• D.2013年6月1日
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是注册建造师的延续注册。建造师执业资格注册有效期一般为3年。
《注册建造师管理规定》规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。
36
对于扬尘控制，建设部《绿色施工导则》规定，土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区()，不扩散到场区外。
• A.目测扬尘高度小于1.5 m
• B.实测扬尘高度小于1.5 m
• C.目测扬尘高度小于0.5 m
• D.实测扬尘高度小于0.5 m
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是施工现场大气污染的防治。对于扬尘控制，建设部《绿色施工导则》中规定：(I)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。(2)土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5 m，不扩散到场区外。(3)结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5 m。(4)施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。(5)构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划。(6)构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划。(7)在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物(TSP)月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08 mg/m3。
37
下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。
• A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
• B.明示施工单位在施工中应优化工期
• C.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
• D.暗示施工单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同
参考答案：C
参考解析：
题考核的是依法保证建筑材料等符合要求。《建设工程质量管理条例》规定，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
38
民事纠纷的法律解决途径中，()是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式。
• A.调解
• B.和解
• C.仲裁
• D.诉讼
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是和解的概念。和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。
39
《循环经济促进法》规定，在废物()过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。
• A.减量化和资源化
• B.再利用和集约化
• C.再利用和减量化
• D.再利用和资源化
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是循环经济的法律要求。在废物再利用和资源化过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。
40
某招标人于2014年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2014年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。
• A.2014年5月10日
• B.2014年5月15日
• C.2014年5月20日
• D.2014年5月30日
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是招标文件的修改。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
41
关于定金的表述中，不正确的是()。
• A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
• B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
• C.定金合同从合同成立之日起生效
• D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是定金。定金合同从实际交付定金之日起生效。
42
企业法人依法经()核准登记后取得法人资格。
• A.税务机关
• B.卫生局
• C.县级以上人民政府
• D.工商行政管理机关
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是企业法人资格的取得。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
43
根据《合同法》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是()。
• A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
• B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
• C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
• D.由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是违约责任的免除。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。
44
下列纠纷、争议中，不适用于《仲裁法》调整的是()。
• A.合同纠纷
• B.劳动争议仲裁
• C.侵权纠纷
• D.工程款纠纷
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是《仲裁法》的调整范围。根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;劳动争议仲裁等不受《仲裁法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。
45
根据《立法法》的规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。
• A.最高人民法院
• B.制定机关
• C.最高人民检察院
• D.国务院
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是法的适用。同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。
46
关于劳动试用期的表述中，不正确的是()。
• A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期
• B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月
• C.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月
• D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过3个月
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是劳动合同的试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
47
对法的效力层级的表述中，不正确的是()。
• A.新法优于旧法
• B.特别法优于一般法
• C.民法至上
• D.上位法优于下位法
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是法的效力层级。法的效力层级表现在：(1)宪法至上;(2)上位法优于下位法;(3)特别法优于一般法;(4)新法优于旧法。
48
在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议()以上成员或者村民代表的同意。
• A.1/3
• B.2/3
• C.1/2
• D.3/4
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是土地所有权。在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议2/3以上成员或者2/3以上村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。
49
建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的是()。
• A.要求压缩合同约定工期造成的损失
• B.验收违法行为造成的损失
• C.中途变更承揽工作要求造成的损失
• D.与监理单位串通造成的损失
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失包括：(1)转让、出借资质证书等造成的损失;(2)转包、违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成的损失;(6)保管不善造的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。
50
工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。
• A.建设单位
• B.施工单位
• C.勘察单位
• D.监理单位
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是工程项目管理。工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同约定，代表建设单位对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
51
甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。
• A.甲
• B.乙
• C.甲、乙连带
• D.乙、丙连带
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是损害被代理人利益应承担的法律责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。
52
招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为()。
• A.公开招标
• B.邀请招标
• C.议标
• D.定向招标
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是公开招标的概念。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
53
甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于()事故。
• A.特别重大
• B.重大
• C.较大
• D.一般
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是生产安全事故的等级。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1 o00万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
54
甲施工企业于2014年5月1日向乙企业发出采购80 t钢材的要约，乙于2014年5月5日发出同意出售的承诺信件。2014年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2014年5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于2014年5月10日回电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。
• A.2014年5月5日
• B.2014年5月8日
• C.2014年5月9日
• D.2014年5月10日
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是承诺的生效。承诺通知到达要约人时生效。
55不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是()。
• A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
• B.检测机构不得转包检测业务
• C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备
• D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是工程质量检测单位的检测规定。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备。
56
注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注3册建造师注册所在地()。
• A.省级人民政府建设主管部门
• B.县级人民政府建设主管部门
• C.市级人民政府建设主管部门
• D.省级人民政府工商行政管理部门
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是注册机关的监督管理。注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在14个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。
57
某项目的招标人于2009年6月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2009年6月25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在()前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。
• A.2009年6月15日
• B.2009年6月30日
• C.2009年7月10日
• D.2009年7月25日
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是招标投标情况的报告。《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
58
针对合同价款确定的叙述中，不正确的是()。
• A.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定
• B.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定
• C.合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变
• D.合同价款的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，双方可在专用条款内约定采用其中一种
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是合同价款的确定。招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定。
59
潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。
• A.5
• B.7
• C.10
• D.20
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是投标文件异议。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。
60
根据《社会消防安全教育培训规定》的规定，在建工程的施工单位应当开展的消防安全教育工作不包括()。
• A.组织灭火和应急疏散演练
• B.对明火作业人员的个人素质要求达到专业消防安全人员的标准
• C.建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育
• D.在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是消防安全教育培训。《社会消防安全教育培训规定》规定，在建工程的施工单位应当开展下列消防安全教育工作：(1)建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育;(2)在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识;(3)对明火作业人员进行经常性的消防安全教育;(4)组织灭火和应急疏散演练。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
61
建筑()应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
• A.监理单位
• B.勘察单位
• C.施工单位
• D.设计单位
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。建筑工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
62
甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由，不能得到法院准许的有()。
• A.二审判决书未经甲方签收
• B.有新的证据足以****原判决
• C.二审判决适用法律有明显错误
• D.二审法官应当回避的没有回避
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是当事人申请再审的条件。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审，但不停止判决、裁定的执行。当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：(1)有新的证据，足以****原判决、裁定的;(2)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的;(3)原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的;(4)原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的;(5)对审理案件需要的证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的;(6)原判决、裁定适用法律确有错误的;(7)审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的;(8)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的;(9)违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的;(10)未经传票传唤，缺席判决的;(11)原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的;(12)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的;(13)审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。
63
2011年3月20日，张某取得一级建造师注册执业证书，2011年6月20日，张某变更执业单位，与原聘用单位解除劳动关系，并按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，张某的注册有效期应当截止到()。
• A.2016年6月20日
• B.2015年6月20日
• C.2015年3月20日
• D.2014年3月20日
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是变更注册。注册建造师变更注册的，变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。
64
2013年4月10日，某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，2013年6月22日导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定，张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
• A.8
• B.7
• C.6
• D.5
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是生产安全事故主要负责人应承担的法律责任。生产安全事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
65
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。
• A.1
• B.2
• C.3
• D.6
参考答案：C
参考解析：
本题考核的是关于施工许可证申请延期的规定。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。
66
某市A区的建设单位将其位于本市8区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订了施工合同，合同中未约定纠纷法院管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市()人民法院提起诉讼。
• A.A区或B区
• B.B区或C区
• C.C区或D区
• D.D区或A区
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是诉讼管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》的规定，适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。
67
依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日;45日内不能办结的，经()人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。
• A.本级
• B.县级
• C.市级
• D.省级
参考答案：A
参考解析：
本题考核的是行政许可的期限。依照《行政许可法》第26条的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日;45日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长15 日，并应当将延长期限的理由告知申请人。
68
根据《节约能源法》的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是()。
• A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
• B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
• C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
• D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准
参考答案：D
参考解析：
本题考核的是建筑节能的规定。建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。
69
下列对债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院应予支持的是()。
• A.支付存款本金及利息请求权
• B.就寄存财物被丢失或损毁向责任人要求赔偿的请求权
• C.基于投资关系产生的缴付出资请求权
• D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权
参考答案：B
参考解析：
本题考核的是不适用于诉讼时效的情形。当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：(1)支付存款本金及利息请求权;(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权;(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权;(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。A、C、D项均属于法院不予支持的情形。
70
建设工程开工后能否顺利实施的关键是()。
• A.已经确定施工企业
• B.有保证工程质量和安全的具体措施
• C.建设资金的落实
• D.已经办理该建筑工程用地批准手续
参考答案：C本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
参考解析：
本题考核的是建设工程能否顺利实施的关键。建设资金的落实是建设工程开工后能否顺利实施的关键。
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)
71
某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是()。
• A.甲单位只能自行承担这一损失
• B.甲单位可以要求施工单位支付4万元
• C.甲单位有权要求施工单位支付1万元
• D.甲单位应当要求施工单位支付5万元
• E.甲单位有权要求施工单位支付2万元
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题考核的是无因管理。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。甲单位可就损失的1万元向施工单位索赔。
72
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有()行为，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。
• A.任意压缩合理工期的
• B. 迫使承包方以低于成本的价格竞标的
• C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的
• D.施工图设计文件经审查合格后施工的
• E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
本题考核的是建设单位质量违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：(1)迫使承包方以低于成本的价格竞标的;(2)任意压缩合理工期的;(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的;(4)施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的;(5)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的;(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的;(8)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。
73
根据《劳动合同法》的规定，以下属于用人单位可以单方解除劳动合同的情形有()。
• A.王某在工作中严重失职，给用人单位造成重大损害的
• B.赵某被依法追究刑事责任的
• C.张某患病在规定的医疗期内的
• D.孙某不能胜任工作，经过调整工作岗位，仍不能胜任工作的
• E.李某在试用期间被证明不符合录用条件的
参考答案：A,B,E
参考解析：
本题考核的是劳动合同的解除。《劳动合同法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。
74
外观设计必须具备的条件包括()。
• A.具有美感
• B.是对产品的外表所作的设计
• C.是形状、图案、色彩或者其结合的设计
• D.是适合于工业上应用的新设计
• E.对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题考核的是外观设计必须具备的条件。外观设计必须具备以下条件：(1)是形状、图案、色彩或者其结合的设计;(2)是对产品的外表所作的设计;(3)具有美感;(4)是适合于工业上应用的新设计。
75
甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2013年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2013年
9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是()。
• A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月
• B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月
• C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月
• D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月
• E.丙企业承担违约责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题考核的是保证责任的承担。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。
76
甲、乙两施工单位于2010年2月12日组成了联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔60万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有()。
• A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付
• B.建设单位可直接要求甲承担60万元
• C.建设单位可直接要求乙承担60万元
• D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
• E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
参考答案：B,C,E
参考解析：
本题考核的是联合体投标的责任承担。《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
77
根据我国《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有()。
• A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
• B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行
• C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
• D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值
• E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
参考答案：A,B,D
参考解析：
本题考核的是法定解除合同。《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
78
2010年7月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于2010年7月10 日只交付了25万元，卖方予以签收。根据《中华人民共和国合同法》的规定，以下表述错误的是()。
• A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同
• B.买卖合同自2010年7月10日成立
• C.定金合同自2010年7月1日成立
• D.若卖方不能交付货物，应返还50万元
• E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
参考答案：B,C,D
参考解析：
本题考核的是定金合同。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。该题中，买卖合同应自2010年7月1日成立。定金合同应自2010年7月10日成立。若卖方不能交付货物，应返还20万元×2 5万元=45万元。
79
《行政诉讼法》规定，提起诉讼应当符合的条件包括()。
• A.有明确的被告
• B.有具体的诉讼请求和事实根据
• C.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
• D.原告有充分的证据
• E.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
本题考核的是起诉必须符合的条件。《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求、事实和理由;(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
80
承揽合同中，定作人的义务包括()。
• A.支付报酬的义务
• B.依法赔偿损失的义务
• C.验收工作成果的义务
• D.交付符合质量要求工作成果的义务
• E.材料检验的义务
参考答案：A,B,C
参考解析：
本题考核的是定作人的义务。定作人的义务包括：(1)按照约定提供材料和协助承揽人完成工作的义务;(2)支付报酬的义务;(3)依法赔偿损失的义务;(4)验收工作成果的义务。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
81
建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。
• A.因建设单位使用不当造成防水层损坏
• B.因工人操作失误造成制冷系统损坏
• C.因百年一遇的台风造成屋面损毁
• D.使用中地基基础出现非正常沉陷
• E.使用中主体某处大梁出现裂缝
参考答案：D,E
参考解析：
本题考核的是未经竣工验收擅自使用的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
82
劳动合同应当具备的条款包括()。
• A.工作时间和休息休假
• B.劳动报酬
• C.补充保险
• D.劳动合同期限
• E.工作内容和工作地点
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题考核的是劳动合同应当具备的条款。劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
83
甲某为乙建筑公司的员工，2010年3月10日，甲某在没有乙建筑公司委托的情况下，却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥。根据相关法律的规定，以下表述中，错误的有()。
• A.甲某的行为属表见代理，该合同有效
• B.甲某的行为属无权代理，该合同无效
• C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立
• D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任
• E.水泥供应商即使有正当理由相信甲某有代理权，该合同仍然不成立
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题考核的是表见代理。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
84
关于仲裁调解的表述中，正确的有()。
• A.仲裁调解是仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解
• B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解
• C.当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解
• D.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书
• E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
本题考核的是仲裁调解。仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。
85
某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
• A.批准女工孙某只能休产假120 d
• B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
• C.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
• D.安排15岁的周某担任仓库管理员
• E.安排17岁的李某担任矿井安检员
参考答案：A,B,C
参考解析：
本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
86
申请外商投资建筑业企业资质应当向建设行政主管部门提交的资料包括()。
• A.外商投资企业批准证书
• B.企业法人营业执照
• C.外商投资建筑业企业资质申请表
• D.投资方的银行资信证明
• E.企业名称预先核准通知书
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题考核的是申请设立外商投资建筑业企业应当提交的资料。申请外商投资建筑业企业资质应当向建设行政主管部门提交下列资料：(1)外商投资建筑业企业资质申请表;(2)外商投资企业批准证书;(3)企业法人营业执照;(4)投资方的银行资信证明;(5)投资方拟派出的董事长、董事会成员、企业财务负责人、经营负责人、工程技术负责人等任职文件及证明文件;(6)经注册会计师或者会计师事务所审计的投资方最近三年的资产负债表和损益表;(7)建筑业企业资质管理规定要求提交的资料。
87
根据《合同法》的规定，下列当事人可以解除合同的情形有()。
• A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
• B.在履行期限届满之后，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
• C.因不可抗力致使不能实现合同目的
• D.当事人一方迟延履行债务
• E.因违约行为致使不能实现合同目的
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
本题考核的是合同的解除。《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
88
根据《行政复议法》的规定，可申请行政复议的具体行政行为包括()。
• A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
• B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的
• C.对行政机关作出的行政拘留等行政处罚决定不服的
• D.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的
• E.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
本题考核的是行政复议范围。根据《行政复议法》的规定，有11项可申请行政复议的具体行政行为，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：(1)对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的;(2)对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的;(3)对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的;(4)认为行政机关侵犯合法的经营自主权的;(5)认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;(6)认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的;(7)认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。
89
注册建造师不得有的行为包括()。
• A.在执业过程中实施商业贿赂
• B.签署有虚假记载等不合格的文件
• C.允许他人以自己的名义从事执业活动
• D.同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业
• E.在执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题考核的是注册建造师的禁止行为。注册建造师不得有下列行为：(1)不履行注册建造师义务;(2)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益;(3)在执业过程中实施商业贿赂;(4)签署有虚假记载等不合格的文件;(5)允许他人以自己的名义从事执业活动;(6)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业;(7)涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章;(8)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动;(9)法律、法规、规章禁止的其他行为。
90
按照《国家赔偿法》的规定，行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利。
• A.违法拘留的
• B.违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的
• C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
• D.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
• E.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题考核的是行政侵权的赔偿责任。按照《国家赔偿法》的规定，行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：(1)违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;(2)非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;(3)以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;(4)违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的;(5)造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。本文导航第1页 单选题第4页 单选题第7页 单选题第10页 多选题第2页 单选题第5页 单选题第8页 多选题第3页 单选题第6页 单选题第9页 多选题
91
为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。
• A.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写
• B.对文书、物品等进行复制
• C.向证人进行询问调查、记录证人证言
• D.对证据进行鉴定或勘验
• E.将获取的证据材料交给当事人保管
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题考核的是证据保全的方法。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。
92
根据《合同法》的规定，债权人转让权利应当通知债务人。其债权人转让权利的通知()。
• A.不得自行撤销
• B.有权自行撤销
• C.经受让人同意可以撤销
• D.经债务人同意可以撤销
• E.必须经各方协商一致才能撤销
参考答案：A,C
参考解析：
本题考核的是合同权利的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。
93
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有()行为，责令限期改正。
• A.在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
• B.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的
• C.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的
• D.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的
• E.未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施的
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
本题考核的是施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任：(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。
94
工程监理单位的质量义务包括()。
• A.依法承担工程监理业务
• B.对有隶属关系或其他利害关系的回避
• C.依法参与建设工程质量事故分析
• D.依法对设计文件进行技术交底
• E.依法规范设计对建筑材料等的选用
参考答案：A,B
参考解析：
本题考核的是工程监理单位的质量责任和义务。工程监理单位的质量责任和义务包括：(1)依法承担工程监理业务;(2)对有隶属关系或其他利害关系的回避;(3)监理工作的依据和监理责任;(4)工程监理的职责和权限。
95
《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有()。
• A.国家重点建设工程
• B.成片开发建设的住宅小区工程
• C.中小型公用事业工程
• D.利用国际组织贷款、援助资金的工程
• E.利用外国政府贷款、援助资金的工程
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题考核的是必须实行监理的建设工程范围。《建设工程质量管理条例》规定，下列建设工程必须实行监理：(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。
96
《侵权责任法》规定，承担侵权责任的方式主要有()。
• A.停止侵害
• B.排除妨碍
• C.管制
• D.消除危险
• E.返还财产
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
本题考核的是承担侵权责任的方式。《侵权责任法》规定，承担侵权责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)赔偿损失;(7)赔礼道歉;(8)消除影响、恢复名誉。
97
施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()。
• A.在施工现场附近的河流中清洗油桶
• B.将施工垃圾处理后倒入附近河流
• C.转运施工废弃物时未对其进行遮盖
• D.居民区附近的高架桥施工时未设置噪声屏障
• E.工程抢修工作一直持续到22时
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题考核的是环境保护法的相关内容。A、B选项考的是水污染防治法，C选项考的是固体废物污染防治法，D、E选项考的是噪声污染防治法。
98
仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。
• A.制作调解书
• B.制作仲裁书
• C.驳回申请
• D.撤销案件
• E.要求当事人撤回申请
参考答案：A,B
参考解析：
本题考核的是仲裁中的调解。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。
99
根据《建筑业企业资质等级标准》的规定，施工总承包企业资质序列，划分为()等12个资质类别。
• A.房屋建筑工程
• B.公路工程
• C.港口与航道工程
• D.电力工程
• E.地基与基础工程
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
本题考核的是施工企业的资质类别。施工总承包企业资质序列，划分为房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、市政公用工程、通信工程、机电安装工程等12个资质类别。
100
《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的()。
• A.吊销营业执照
• B.降低资质等级
• C.责令停止施工
• D.可以处以罚款
• E.责令停业整顿
参考答案：C,D
参考解析：
本题考核的是未经许可擅自开工应承担的法律责任。《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
