2016年一级建造师《建设工程法规》海量题库（601-700）
第 601 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中，不正确的是()。
A.原告向人民法院起诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料
B.被告提出反诉，可以不提供证据
C.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
D.没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
正确答案：B,
第 602 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
劳务分包单位的一名木工师傅在工地工作时受伤，为工伤赔偿问题将分包单位起诉到法院，双方向法院提交的证据中，属于证人证言的是()。
A.木工师傅关于受伤过程的陈述
B.在场工人向法院作出的关于出事情况的证明
C.施工队长的检讨书
D.劳务分包单位关于处理事故结果的报告
正确答案：B,
第 603 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
当事人向人民法院申请证据保全，不得迟于()届满前的7日。
A.送达期限
B.答辩期限
C.举证期限
D.上诉期限
正确答案：C,
|
2016一级建造师最强保过：双师资、高性价、90%通过率，免费重学！ 最强师资打造，最高性价比课程（精讲 冲刺 习题 考点预测 应试技巧 名师预测 模考班含2押题 3年真题 实操班）全国独家双师资授课、每科2套绝密押题、课后习题 名师高清视频题库、赠送内部资料 考前密押资料、名师24小时在线答疑、WORD讲义 课件下载、考试免费视频 讲义下载、现在报名还享独家优惠，不容错过！ >>>立即报名<<< 电话咨询：!微信咨询：W712931601、快速联系通道 |
第 604 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
质证时，当事人应当围绕证据的()，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳。
A.准确性、关联性、合法性
B.真实性、关键性、合法性
C.真实性、关联性、合理性
D.真实性、关联性、合法性
正确答案：D,
第 605 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，不正确的是()。
A.证人应当出庭作证
B.证人作证时应当接受当事人的质询
C.当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满前10日,提出，并经人民法院许可
D.证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后，还必须出庭作证
正确答案：D,
第 606 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。
A.送货单
B.合格证
C.合同书
D.专业机构出具的质量鉴定报告
正确答案：D,
第 607 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
甲公司和乙公司发生纠纷诉至法院，双方当事人质证的证据中，法院不能确认甲公司证据证明力的是()。
A.甲公司提出的证据，乙公司认可的
B.甲公司提出的证据，乙公司没有相反证据反驳的
C.甲公司提出的证据，乙公司提出的相反证据不足以反驳的
D.对甲公司的证据，乙公司有异议并提出反驳证据;甲公司认可反驳证据的
正确答案：D,
第 608 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是()。
A.竣工报告
B.验收工作会议录音带
C.根据验收工作会议录音制作的节录文本
D.施工现场录像
E.结算报告
正确答案：B,C,D,
第 609 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
张师傅在拆卸模板时受伤，为工伤赔偿问题将劳务分包单位起诉到法院，想请惟一目击事故过程的王师傅出庭为其作证，王师傅对此有顾虑。以下关于王师傅出庭作证的说法中，正确的是()。
A.王师傅有义务出庭作证
B.王师傅作证对单位不利，分包单位负责人应当劝阻其出庭作证
C.王师傅作证有利于查明事实，分包单位负责人应当支持其出庭
D.到法院开庭时，王师傅已经离开工地所在城市，出庭确实有困难，经法院许可，可以提交书面证言
E.王师傅在书面证言中，应当客观陈述其亲身感知的事实，不得使用猜测、推断或者评论性的语言
正确答案：A,C,D,E,
第 610 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
以下关于民事诉讼证据的举证期限，表述正确的是()。
A.举证期限不能由事人协商，只能法院指定
B.当事人在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利
C.当事人应当在举证期限内向法院提交证据材料
D.人民法院指定的期限不得少于30日
E.当事人变更诉讼请求的，经人民法院批准的应当重新指定举证期限
正确答案：B,C,D,E,
第 611 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
以下关于证据交换的表述中，正确的是()。
A.经当事人申请，人民法院可以组织当事人在开庭审理前交换证据
B.人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、开庭审理前交换证据
C.交换证据的时间只能由当事人协商
D.人民法院组织当事人交换证据的，交换之日举证期限届满。当事人申请延期举证经人民法院准许的，证据交换日相应顺延
E.证据由当事人自行交换
正确答案：A,B,D,
第 612 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >
以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是()。
A.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证
B.物证的证明力一般小于其他书证
C.鉴定结论的证明力一般大于其他书证
D.直接证据的证明力一般大于间接证据
E.证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言,其证明力和其他证人相等
正确答案：A,C,D,
第 613 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
甲公司长期拖欠乙公司材料款10万元，如果乙公司通过诉讼解决，此纠纷应当由()法院审理。
A.基层人民法院
B.中级人民法院
C.高级人民法院
D.最高人民法院
正确答案：A,
第 614 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有二年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是()。
A.劳务公司住所地基层人民法院
B.劳务公司住所地中级人民法院
C.王某经常居住地基层法院
D.王某户籍所在地基层法院
正确答案：C,
第 615 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，()法院没有管辖权。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同履行地
D.施工行为地
正确答案：A,
第 616 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。
A.诉讼时效期间一律为两年
B.诉讼时效期间为两年，法律另有规定的除外
C.出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效期间为一年
D.延付或者拒付租金的，诉讼时效期间为一年
正确答案：A,
第 617 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
下列人员当中，()不能作为民事诉讼代理人。
A.律师
B.当事人的近亲属
C.有关的社会团体或者所在单位推荐的人
D.可能损害被代理人利益的人
正确答案：D,
第 618 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。
A.当事人可以委托一至二人作为诉讼代理人
B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书
C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权
D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权
正确答案：C,
第 619 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
财产保全采取的方法，不包括()。
A.查封
B.扣押
C.冻结
D.变卖
正确答案：D,
第 620 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
人民法院裁定先予执行案件的适用范围，不包括()的案件。
A.追索医疗费用
B.追索劳动报酬
C.请求认定合同效力
D.因情况紧急需要先予执行
正确答案：C,本文导航第1页 601-620第4页 661-680第2页 621-640第5页 681-700第3页 641-660第6页 题库在线做题
第 621 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
下列关于起诉必须符合的条件的表述中，不正确的是()。
A.原告是任何公民、法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和事实、理由
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
正确答案：A,
第 622 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把8楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是()。
A.丁施工队是8楼外装修工程的实际施工人
B.丁施工队可以起诉丙公司
C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司
D.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任
正确答案：D,
第 623 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是()。
A.被告应在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状
B.被告只能书面答辩
C.被告不进行答辩，视为认可
D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理
正确答案：A,
第 624 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是()。
A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理
B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理
C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭
D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决
正确答案：C,
第 625 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是()。
A.当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内提起上诉
B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十五日内提起上诉
C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起三个月内审结
D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起六个月内审结，有特殊情况可以延长
正确答案：B,
第 626 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。
A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定
B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解
C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定
D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定
正确答案：B,
第 627 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。
A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审
B.申请再审不停止判决、裁定的执行
C.申请再审应当提交再审申请书等材料
D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后二年内提出
正确答案：A,
第 628 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是()。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
正确答案：D,
第 629 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
当双方或一方当事人是公民时，向法院申请执行的期间为()。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
正确答案：C,
第 630 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的()。
A.查询、冻结、划拨被执行人的存款
B.扣留、提取被执行人的收入
C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产
D.与被执行人订立执行和解协议
正确答案：D,
第 631 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖，以解决双方争议纠纷。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.合同履行地
E.合同备案地
正确答案：A,B,C,D,
第 632 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
下列关于民事诉讼简易程序的表述中，正确的是()。
A.基层法院和它派出的法庭可以适用简易程序审理第一审民事案件
B.中级法院可以适用简易程序审理第一审民事案件
C.当事人各方自愿选择适用简易程序的，人民法院可以适用简易程序
D.基层法院和它的派出法庭审理简单的民事案件，可以用简便方式随时传唤当事人、证人
E.简单的民事案件由审判员一人独任审理
正确答案：A,D,E,
第 633 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
下列民事裁判，《民事诉讼法》规定当事人可以上诉的是()。
A.基层法院作出的第一审判决
B.第二审法院发回重审后的判决
C.按照第一审程序对案件再审作出的判决
D.不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定
E.最高法院的一审裁判
正确答案：A,B,C,D,
第 634 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
以下关于第二审法院处理第一审判决、裁定上诉案件的表述，正确的是()。
A.不予审理
B.判决驳回上诉，维持原判
C.裁定撤销原判决，发回原审法院重审，或者查清事实后依法改判
D.二审判决宣告前，上诉人申请撤回上诉的，裁定是否准许
E.不可以进行调解
正确答案：B,C,D,
第 635 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
A市中级人民法院作出的一审民事判决生效后，债权人甲公司查明债务人乙公司在A市有一栋办公楼，在B市有一座厂房，在C市有一所房屋,根据法律规定，甲公司可以向()法院申请执行。
A.A市中级法院
B.A市高级法院
C.B市中级法院
D.B市高级法院
E.C市中级法院
正确答案：A,C,E,
第 636 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303030 民事诉讼法 >
甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()。
A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围
B.仲裁庭的组成违反法定程序
C.认定事实的主要证据不足
D.适用法律确有错误
E.裁决不合理
正确答案：A,B,C,D,
第 637 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
张氏兄弟两人达成协议，约定双方如就父亲遗产发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商一致，现问双方解决争议可行的法律途径是()。
A.只能向有管辖权的人民法院起诉
B.只能申请北京仲裁委员会仲裁
C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁
D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁
正确答案：A,
第 638 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。那么，下列说法中正确的是()。
A.该约定意思表示明确，有效
B.纠纷发生后，当事人可以选择位于上海的任何一家仲裁机构申请仲裁，而不得起诉
C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是惟一的，因而无效
D.合同中可以这样约定：合同争议应提交仲裁委员会仲裁
正确答案：C,
第 639 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，()是正确的。
A.实行级别管辖，但不实行地域管辖
B.实行地域管辖，但不实行级别管辖
C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖
D.既实行级别管辖，也实行地域管辖
正确答案：C,
第 640 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
人民法院因工程承包人不具备相应资质，由此而认定发、承包双方签订的施工合同无效，则施工合同中仲裁条款的效力()。
A.仍然有效
B.自然失效
C.由有关人民法院裁定其效力
D.由仲裁条款选定的仲裁委员会认定其效力
正确答案：A,本文导航第1页 601-620第4页 661-680第2页 621-640第5页 681-700第3页 641-660第6页 题库在线做题
第 641 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
如双方对合同中的仲裁条款的效力存在争议，一方向仲裁委员会提出异议，要求仲裁委确认仲裁条款无效;另一方则向人民法院提出申请，要求人民法院对该仲裁条款的效力予以裁定。在此种情况下，该仲裁条款的法律效力()。
A.自然终止
B.自然有效
C.由仲裁委员会认定
D.由人民法院裁定
正确答案：D,
第 642 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
仲裁委员会依据当事人的申请及有效仲裁条款，对当事人之间的争议作出仲裁裁决后，下列关于该仲裁裁决的表述正确的是()。
A.如果当事人不服，可以向人民法院起诉
B.如果当事人不服，可以向人民法院上诉
C.如果当事人不服，可以重新申请仲裁
D.该裁决立即产生法律效力
正确答案：D,
第 643 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
甲公司与乙公司签订一份装修工程施工合同，并在合同中写明仲裁条款，但仲裁条款没有明确约定仲裁机构。后因双方在履行合同中发生争议，甲公司就向合同履行地丙市仲裁委员会申请仲裁。乙公司如申请人民法院认定仲裁协议无效，应当向()提出申请。
A.丙市中级人民法院
B.甲公司所在地的中级人民法院
C.乙公司所在地的中级人民法院
D.合同签订地的中级人民法院
正确答案：B,
第 644 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应()作出裁决。
A.按某首席仲裁员的意见作出
B.按某乙或某丙的意见作出
C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出
D.重新组成仲裁庭经评议后作出
正确答案：A,
第 645 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
某房地产公司根据合同仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁解决因施工单位逾期竣工给自己造成的损失赔偿问题，仲裁委员会受理案件后，依据仲裁规则和程序向被申请人施工单位送达了申请书副本、仲裁规则与仲裁员名册。在仲裁规则规定的答辩期内，施工单位未提交答辩书。此时仲裁委员会正确处理方式是()。
A.通知申请人撤回仲裁申请
B.继续进行仲裁程序
C.告知申请人向有关人民法院起诉
D.劝说被申请人提交答辩书后继续进行仲裁程序
正确答案：B,
第 646 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案，仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后，在仲裁庭解决案件时，根据双方自愿原则，主持调解并达成调解协议，仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中，()是正确的。 .
A.基本相同的法律效力
B.同等的法律效力
C.不同的法律效力
D.各自应有的法律效力
正确答案：B,
第 647 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
北京某房地产开发公司(甲方)与上海某建筑公司(乙方)就北京某住宅小区项目签订了工程承包合同，合同约定，因本协议所发生的一切争议应提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁。后因该合同履行发生争议，甲公司向本地区人民法院提起诉讼，人民法院立案后，乙公司以双方协议中存在仲裁协议为由对该人民法院管辖权提出异议。此时，人民法院正确的处理方式是()。
A.裁定驳回起诉
B.裁定不予以受理
C.裁定本院具有管辖权
D.裁定管辖权异议成立，移送有管辖权的仲裁委员会受理
正确答案：C,
第 648 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
根据我国《仲裁法》的规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当在()作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.在受理撤销仲裁裁决申请之日起3个月内
B.在受理撤销仲裁裁决申请之日起2个月内
C.在仲裁裁决书作出之日起3个月内
D.在仲裁裁决书作出之日起6个月内
正确答案：B,
第 649 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
在审理一起合同纠纷案件的过程中，首席仲裁员甲某被当事人申请回避，依法重新选定首席仲裁员后，在是否将已进行过的仲裁程序重新进行的问题上出现不同的看法，请问下列()看法是错误的。
A.当事人可以请求已进行的仲裁程序重新进行，是否准许，由仲裁庭决定
B.仲裁庭可以自行决定已进行的仲裁程序重新进行
C.是否重新进行仲裁程序依案件审理过程而定
D.不能对已进行的仲裁程序重新进行
正确答案：D,
第 650 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
下列关于民事诉讼和仲裁关系，处理错误的是()。
A.甲、乙双方当事人在买卖合同中约定，与该合同有关的一切纠纷应当向某仲裁委员会申请仲裁，而不得向人民法院起诉。后一方当事人向人民法院提起诉讼，人民法院在审查起诉时，发现双方当事人已在合同中签订了仲裁协议，因此，未予以受理
B.甲、乙双方因赡养问题发生纠纷，双方当事人就此达成书面约定，将该纠纷申请仲裁，不得向人民法院起诉。一方当事人向人民法院提起诉讼时，人民法院没有理会仲裁协议受理了该纠纷案件。对方当事人向人民法院提出管辖异议，人民法院裁定驳回了其请求
C.甲、乙双方当事人在合同中签订仲裁协议。后甲方对该仲裁协议的效力问题提出异议，双方发生争执。甲方向人民法院提起诉讼，请求人民法院确认该仲裁协议的效力，人民法院受理了该案件
D.甲、乙双方就合同纠纷进行了仲裁，甲方的仲裁请求得到仲裁庭支持。在向人民法院申请强制执行时，人民法院组成合议庭审查了被申请人提供的证据，发现仲裁裁决认定事实的主要证据不足，因此，裁定不予以执行
正确答案：D,
窗体底端
站长统计
第 651 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。
A.只能重新申请仲裁
B.只能向人民法院起诉
C.必须重新决定解决争议的方式
D.可以依据新的仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉
正确答案：D,
第 652 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
根据仲裁法的规定，下列选项()争议，即使当事人有仲裁协议，仲裁委员会也不予以受理。
A.张某与宋某因是否离婚发生的纠纷
B.李某的生父母与其养父母就是否解除收养关系发生的纠纷
C.甲贸易公司与乙建筑公司就所供应钢材质量问题所发生的纠纷
D.工商局对违纪干部李某作出处分决定，李某不服与工商局所发生的纠纷
E.梁某与其公司因社会保险问题发生的纠纷
正确答案：A,B,D,E,
第 653 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
根据我国仲裁法的规定，下列()中所述情形构成仲裁协议的书面形式。
A.甲公司与乙公司在租赁合同中约定的在合同履行过程中所产生的一切争议均应提交仲裁委员会仲裁的条款
B.甲公司与乙公司签订了一份加工承揽合同，合同签订后，在双方就加工物的质量标准问题以传真方式互相磋商过程中，在双方往来的传真件中记载，如果合同履行中产生纠纷，应提交仲裁委员会仲裁
C.甲公司与乙公司签订了一份买卖合同，合同签订后，在双方就产品的质量标准问题以电子邮件方式互相磋商过程中，在双方往来的电子邮件中记载，如果合同履行中产生纠纷，应提交仲裁委员会仲裁
D.甲公司与乙公司签订一份建筑工程承包合同，后因乙公司拖欠工程款问题双方发生纠纷，就该工程款问题双方经过协商，达成将该纠纷提交仲裁委员会仲裁的书面文件
E.甲公司与乙公司签订一份购销合同，后因标的物质量问题发生纠纷，双方公司的法定代表人在协商解决问题过程中，口头表示对该纠纷如果协商解决不成，则提交仲裁委员会仲裁，对此有在场的3名证人为证
正确答案：A,B,C,D,
第 654 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
仲裁庭对当事人之间的争议案件经过审理，双方当事人如果不能调解，应当作出裁决书。关于裁决书，下列()说法是正确的。
A.当事人协议不愿写明争议事实的，可以不写
B.当事人协议不愿写明裁决理由的，可以不写
C.裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章
D.对裁决持不同意见的仲裁员，必须签名
E.对裁决持不同意见的仲裁员，可以签名，也可以不签名
正确答案：A,B,C,E,
第 655 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款。向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据仲裁法的规定，在下列()情况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。
A.甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人
B.乙公司发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担任仲裁员
C.甲公司发现某仲裁员曾作过10年律师，但现任某高级人民法院的庭长
D.乙公司发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工
E.乙公司发现某仲裁员是甲公司的顾问
正确答案：A,D,E,
第 656 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是()。
A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院
B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会
C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院
D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院
E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产所在地人民法院
正确答案：B,C,
第 657 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后。对于国内仲裁裁决，当事人可以根据下列()情形申请撤销仲裁裁决。
A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
B.裁决所根据的证据是伪造的
C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
D.仲裁裁决适用法律错误
E.没有仲裁协议的
正确答案：A,B,C,E,
第 658 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303040 仲裁法 >
关于仲裁审理的相关规则和程序规定，下列表述中，()是正确的。
A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用本简易程序选择适用简易程序
B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理
C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行审理
D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理
E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理
正确答案：A,B,C,
第 659 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。
A.民事责任
B.行政处分
C.刑事责任
D.行政处罚
正确答案：D,
第 660 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
根据《行政处罚法》的规定，下列不属于行政处罚形式的是()。
A.记过
B.责令停止营业
C.暂扣或者吊销许可证
D.拘留
正确答案：A,本文导航第1页 601-620第4页 661-680第2页 621-640第5页 681-700第3页 641-660第6页 题库在线做题
第 661 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
张村认为李村的10亩水田应当归本村所有，请求本县人民政府裁决，裁决结果仍是归李村所有，张村对裁决不服，以下说法正确的是()。
A.张村只能向李村提起民事诉讼
B.张村既可提起行政复议，也可提起行政诉讼
C.张村应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼
D.张村只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
正确答案：B,
第 662 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
某建筑公司工作人员刘某对某市辖属某县公安局派出所以该县公安局名义作出的行政拘留行为不服而申请复议，应由()机关管辖。
A.该县公安局
B.该派出所
C.该县人民政府或某市公安局
D.某市人民政府
正确答案：C,
第 663 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
下列选项中，()是不能提起行政复议的。
A.某市交通管理局发布了排气量三升以下的汽车不予上牌照的规定，并据此对吴某汽车不予上牌照的行为
B.某乡政府发布通告劝导农民种植高产农作物的行为
C.建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为
D.民政府部门对王某成立社团的申请不予批准的行为
正确答案：B,
第 664 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
公民法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()内提出行政复议申请但是法律规定的申请期限超过该期限的除外。
A.30日
B.60日
C.1年
D.2年
正确答案：B,
第 665 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
某县公安局民警甲在一次夜间治安检查中被某房地产开发公司职工乙打伤，公安局认定乙的行为构成妨碍公务，据此对乙处以200元罚款。甲认为该处罚决定过轻。下列()说法是正确的。
A.对乙受到的处罚决定，甲既不能申请复议，也不能提起行政诉讼
B.甲可以对乙提起民事诉讼
C.对乙受到的处罚决定，甲可以申请复议，但不能提起行政诉讼
D.对乙受到的处罚决定，甲应当先申请复议，对复议决定不服可提起行政诉讼
正确答案：A,
第 666 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
某市一城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则下列()机关可以作复议机关。
A.省政府
B.市政府
C.区政府
D.区建委
正确答案：C,
第 667 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
法律规定当事人不服行政机关的具体行政行为，可以向人民法院起诉，也可以申请复议并由复议机关作最终裁决的，如果当事人既提起诉讼又申请复议，且法院和复议机关同时收到有关材料的，应()。
A.由复议机关管辖
B.由法院管辖
C.由法院与复议机关协商确定管辖的机关
D.由当事人选择管辖的机关
正确答案：D,
第 668 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
依据《行政处罚法》规定，行政机关及执法人员在作出行政处罚决定之前，不依照规定向当事人告知给予行政处罚的事实理由和依据或者拒绝听取当事人的陈述申辩，行政处罚决定()。
A.有效
B.无效
C.违法
D.不成立
正确答案：D,
第 669 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。
A.3个月
B.6个月
C.2年
D.5年
正确答案：A,
第 670 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是()。
A.吊销企业营业执照
B.罚款
C.逮捕
D.行政拘留
正确答案：C,
第 671 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
行政诉讼中，()对诉讼的具体行政行为负有举证责任。
A.被告
B.原告
C.法院
D.第三人
正确答案：A,
第 672 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
某派出所以扰乱公共秩序为由扣押了高某的拖拉机。高某不服，以派出所为被告提起行政诉讼。诉讼中，法院认为被告应是县公安局，要求变更被告，高某不同意。法院正确做法是()。
A.以派出所为被告继续审理本案
B.以县公安局为被告审理本案
C.裁定驳回起诉
D.裁定终结诉讼
正确答案：C,
第 673 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
公民法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。
A.具体行政行为
B.不具强制力的行政指导行为
C.行政处分行为
D.民事侵权行为
正确答案：A,
第 674 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
下列()不能作为行政诉讼的证据。
A.行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录
B.行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录
C.行政处罚听证记录
D.人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录
正确答案：D,
第 675 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
以下情形中，属于公民法人或者其他组织可以依照《行政复议法》直接申请行政复议是()。
A.对行政机关作出的没收违法所得行政处罚决定不服的
B.对行政机关作出的限制人身自由行政强制措施决定不服的
C.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
D.认为某市人大作出的规定不合理的
E.认为县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定不合法的
正确答案：A,B,C,
第 676 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
未经人民法院许可，()无权查阅行政诉讼案件的有关材料。
A.当事人
B.代理诉讼的律师
C.法定代理人
D.监护人
E.当事人的近亲属
正确答案：A,C,D,E,
第 677 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
某市建委在安全检查中，因某建筑公司施工现场存在安全问题，对其作如出罚款决定，如该决定有下列()情形之一的，人民法院可判决撤销或部分撤销。
A.适用法律法规错误
B.违反法定程序
C.行政处罚显失公正
D.滥用职权
E.处罚主要证据不足
正确答案：A,B,D,E,
第 678 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
行政诉讼期间，不停止具体行政行为的执行。但有()情形之一的，停止具体行政行为的执行。
A.被告认为需要停止执行的
B.原告申请停止执行，人民法院认为该具体行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害社会公共利益，裁定停止执行的
C.人民法院认为应当停止执行的
D.原告认为应当停止执行的
E.法律法规规定停止执行的
正确答案：A,B,E,
第 679 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
某镇政府对建筑物作出新的规划，认为镇上居民刘某的一问偏房不合规划，应予拆除，并以书面形式作出了刘某应当在10日内拆房的处理决定。刘某一直未申请行政复议，也未拆房，一个月后，镇政府申请人民法院将刘某的偏房强行拆除。对镇政府的行为的表述正确的是()。
A.行政处理决定是生效的，申请人民法院强行拆除的行为是错误的
B.行政处理决定与申请人民法院强行拆除刘某房屋的行为都是正确的
C.人民法院不应当接受镇政府的强制执行申请
D.在这种情况下，刘某仍可对行政处理决定提起行政诉讼
E.在这种情况下，刘某不能再对行政处理决定提起行政诉讼
正确答案：B,D,
第 680 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
以下不属于行政诉讼受理范围的是()。
A.甲县司法局向天涯电脑公司购买了100台电脑，但拒交货款
B.甲市司法局吊销律师乙的执业执照，乙认为甲市司法局的处罚行为于法无据
C.公安执法人员甲在侦查某盗窃案时，审讯犯罪嫌疑人乙，因乙态度不友好，对乙大打出手，造成乙轻伤(刑事侦查行为)
D.某县规划局李某认为自己做了十五年的办事员，这次应任命自己为科长，不应任命比自己工龄小且能力不如自己的王某
E.甲公司认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
正确答案：A,C,D,本文导航第1页 601-620第4页 661-680第2页 621-640第5页 681-700第3页 641-660第6页 题库在线做题
第 681 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 >
某市规划委员会拒绝履行生效判决，第一审法院对该规划委员会可以采取的措施包括()。
A.通知银行从其账户划拨罚款赔偿金
B.期满不履行的，按日对其处以罚款
C.向其上级或监察机关等提出司法建议
D.拍卖该行政机关的主要财产
E.构成犯罪的，追究有关人员刑事责任
正确答案：A,B,C,E,
第 682 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
甲某受单位委托乘坐公交车外出采购材料，车行途中由于司机急刹车，造成甲头部撞伤，则甲就其人身伤害请求赔偿，说法正确的是()。
A.只能要求公交公司承担违约责任
B.只能要求公交公司承担侵权责任
C.可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵权责任
D.只可以在违约和侵权责任中选择其一，要求公交公司承担
正确答案：D,
第 683 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
建设单位没有按照建设工程施工合同约定的期限及时提供施工场地，造成施工单位不能按时开工，则建设单位应承担()。
A.违约责任
B.侵权责任
C.刑事责任
D.行政责任
正确答案：A,
第 684 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
在承担民事责任具体方式中，()的方式目的在于及时制止损害行为，防止损失进一步扩大。
A.排除妨害
B.消除危险
C.停止侵害
D.返还财产
正确答案：C,
第 685 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
某施工现场，建筑主体脚手架搭设过程中，施工人员李某不慎，将一钢管从空中滑落，将临近道路通行人员张某头部砸伤，下列选项表述正确的是()。
A.由李某向施工单位承担违约责任
B.由李某向张某承担侵权责任
C.由施工单位向张某承担违约责任
D.由李某向张某承担违约责任
正确答案：B,
第 686 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
某工程施工现场，总承包单位材料供货商运输车辆长时间占用现场道路卸料，造成专业分包施工机械无法入场，则分包单位可以要求材料商()。
A.停止侵害
B.消除危险
C.消除影响
D.排除妨害
正确答案：D,
第 687 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
某施工单位在施工作业时，向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界噪声排放标准，则受到危害的人有权要求()承担责任。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案：C,
第 688 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
某公司欲建一新的办公楼，整个工程由甲建筑工程公司承包。甲公司在施工现场前方200米处挂一大幅警示牌：“前方施工，危险，请绕行。”乙开车经过，不愿绕行，想抄近路，跌入坑中，致车报废，乙重伤。则乙的损失应由()承担。
A.研究所
B.甲建筑公司
C.乙
D.甲建筑公司和乙按过错比例负担
正确答案：C,
第 689 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，则秦某的伤害应()。
A.由市政公司赔偿
B.由许某赔偿
C.由市政公司和许某承担连带责任
D.由秦某自己承担
正确答案：B,
第 690 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
甲公司与乙建筑公司签订合同，约定由乙建筑公司承建甲公司办公楼项目。关于此合同的表述错误的是()。
A.如果勘察单位未按期提供工程地质资料，造成工期延误，甲公司应当对乙建筑公司的停工窝工损失承担赔偿责任
B.乙建筑公司经甲公司同意可以将部分工程分包给常山建筑队，但对工程质量应由乙建筑公司对甲公司承担全部责任
C.甲公司可以随时解除合同，因此造成对乙建筑公司损害的，应当承担赔偿责任
D.工程竣工经验收合格后，甲公司未按照约定支付价款，经乙建筑公司催告在合理期限内仍不支付，乙建筑公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖，并就拍卖所得价款优先受偿
正确答案：B,
第 691 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
工程施工单位将劳务作业分包给李某组织施工，李某的雇用人员范某在二次结构墙体砌筑过程中，不慎坠落摔伤，则范某因安全生产事故造成的人身损害应由()。
A.李某赔偿
B.施工单位赔偿
C.李某和施工单位承担连带责任
D.范某自己承担
正确答案：C,
第 692 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
民事责任的承担方式中，赔偿损失是指行为人因违反民事义务致人损害，应以财产赔偿受害人所受的损失，该赔偿额应当( 一)对方因违约造成的损失。()
A.等于
B.相当于
C.不超过
D.超过
正确答案：B,
第 693 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
工程施工过程中，施工单位施工用塔吊因基础松动发生倒塌安全事故，致使建设单位现场管理用房及办公设备遭到损坏，为此施工单位应当承担赔偿责任，该责任属于()。
A.违约责任
B.侵权责任
C.刑事责任
D.行政责任
正确答案：B,
第 694 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
关于侵权责任与违约责任的区别，下列表述正确的是()。
A.侵权行为违反的是约定义务
B.侵权行为侵犯的是绝对权
C.违约行为侵犯的是相对权
D.侵权行为的责任仅限于财产责任
E.违约行为的责任仅限于财产责任
正确答案：B,C,E,
第 695 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物悬挂物发生倒塌脱落坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。
A.使用人
B.管理人
C.能够证明自己没有过错的所有人
D.能够证明自己没有过错的使用人
E.所有权人
正确答案：B,E,
第 696 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
下列关于民事责任的承担方式的选项中，只能适用于承担违约责任的有()。
A.支付违约金
B.排除妨害
C.赔偿损失
D.恢复原状
E.修理重作更换
正确答案：A,E,
第 697 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
某施工单位修建一条道路，欲临时占用某公司的货场，双方签订了协议，施工单位用该货场堆放水泥，并于200i年2月交回使用权。在此期间，该施工单位在该货场内建起了一个简易平房，用于销售日用杂品，至2001年3月仍继续使用，据此，该公司可以责令该施工单位()。
A.恢复原状
B.排除妨碍
C.消除影响
D.赔偿损失
E.赔礼道歉
正确答案：A,B,D,
第 698 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
下列民事责任的承担方式中，()主要适用于合同质量条款的民事责任形式。
A.修理
B.消除影响
C.重做
D.更换
E.恢复原状
正确答案：A,C,D,
第 699 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中，出现()情形时，材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。 .
A.施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量
B.施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量
C.施工单位错收材料商的材料
D.施工单位收到材料后未按照约定付款
E.材料供货合同被法院确认撤销
正确答案：A,C,E,
第 700 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z304000建设工程法律责任 > 1Z304010 民事责任 >
下列关于民事责任的承担方式中，表述正确的是()。
A.非法侵占他人的财产应返还权利人或所有人
B.修理重做和更换适用于种类物或特定物
C.违约金的数额一旦约定不能改变
D.加害人拒不执行为受害人消除影响恢复名誉生效判决的，人民法院可以采取公告登报方式，相关费用由加害人承担
E.民事责任的各种方式，可以单独适用，也可以合并适用
正确答案：A,D,E,本文导航第1页 601-620第4页 661-680第2页 621-640第5页 681-700第3页 641-660第6页 题库在线做题
2016一级建造师考试题库|手机题库在线做题
| 产品名称 | 试题数量 | 在线做题 |
|---|---|---|
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 市政工程） | 7073题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 机电工程） | 6886题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 建筑工程） | 7004题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（工程经济 工程项目管理 工程法） | 6230题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 民航机场工程） | 6371题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 矿业工程） | 6405题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 港口与航道工程 | 6371题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 铁路工程） | 6448题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 公路工程） | 6855题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 通信与广电） | 6337题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 水利水电工程） | 6715题 | 在线做题 |
