2016年一级建造师《建设工程法规》海量题库(501-600)

发布时间:2021-09-05 14:35:33

本文导航第1页 501-520第4页 561-580第2页 521-540第5页 581-600第3页 541-560第6页 题库在线做题

2016年一级建造师《建设工程法规》海量题库(501-600)

第 501 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

下列事例中,不能产生合同义务终止的是()。

A.建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用,后建设单位吸收合并监理公司

B.施工单位因材料商长期不能供货解除了双方的买卖合同

C.建设单位拖欠施工单位巨额工程款项,施工单位提起仲裁

D.设备供应商交付设备时,施工单位拒绝接收,设备商将设备交公证机关提存

正确答案:C,

第 502 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

某工程建设项目,建设单位不按合同约定支付工程进度款,施工单位无法继续施工,经多次催告无效后,提出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是()。

A.通知建设单位即可

B.需建设单位同意

C.须经建设行政主管部门批准

D.必须经人民法院或者仲裁机构确认

正确答案:A,

第 503 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

在合同解除后的法律后果中,表述正确的是()。

A.尚未履行的部分,继续履行

B.已经履行的,应恢复原状

C.当事人要求采取补救措施的,则无权要求赔偿损失

D.当事人要求恢复原状的,仍有权要求赔偿损失

正确答案:D,

2016一级建造师最强保过:双师资、高性价、90%通过率,免费重学!

最强师资打造,最高性价比课程(精讲 冲刺 习题 考点预测 应试技巧 名师预测 模考班含2押题 3年真题 实操班)全国独家双师资授课、每科2套绝密押题、课后习题 名师高清视频题库、赠送内部资料 考前密押资料、名师24小时在线答疑、WORD讲义 课件下载、考试免费视频 讲义下载、现在报名还享独家优惠,不容错过!

>>>立即报名<<<

电话咨询:!微信咨询:W712931601、快速联系通道

第 504 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定,发包人具备法定情形时,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行,承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是()。

A.长期拖欠工程款的

B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准的

C.发包人不按照合同约定履行协助义务的

D.合同中要求承包人垫资施工的

正确答案:D,

第 505 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

在工程建设领域的下列情形中,可以因法定抵消而使合同权利义务终止的是()。

A.施工单位欠材料商5万元货款,材料商的经理个人欠施工单位5万元借款

B.设计合同中约定设计方应提供5名一级建筑师负责项目设计,设计单位为节约成本,提出只提供2名设计师但以少收取部分设计费用冲抵

C.建设单位欠施工单位工程款20万元,施工单位讨要过程中将建设单位的办公器材打烂,需维修费20万元

D.建设单位拖欠工程款20万元,施工单位工程质量不符合约定应承担的违约金20万元

正确答案:D,

第 506 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

自提存之日起,债权人五年内不领取提存物的,则()。

A.视为合同权利义务尚未结束

B.视为标的物已归债权人所有

C.提存物扣除提存费用后归国家所有

D.标的物损毁、灭失的风险五年后自动转为债权人承担

正确答案:C,

第 507 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

王某欠李某10万元货款,一日李某对王某说:“算了,那10万货款我不要了。”造成王某10万元债务不再承担的原因是:()。

A.合同解除

B.抵消

C.混同

D.免除

正确答案:D,

第 508 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是()。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务

C.当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未履行

D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的

E.在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务

正确答案:A,D,E,

第 509 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

根据《司法解释》的相关规定,属于发包人解除合同的条件的是()。

A.承包人未按约定工期完工

B.承包人完成工程质量不合格,并拒绝修复

C.承包人擅自将专业工程进行分包

D.承包人将工程转包的

E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

正确答案:B,C,D,

第 510 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302060 合同的权利义务终止 >

产生混同主要的原因有()。

A.继承

B.债权人和债务人双方的企业合并

C.债务人的债务由债权人承担

D.债务人受让了债权人的债权

E.债权人的企业分立

正确答案:A,B,C,D,

第 511 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

下列关于违约责任的表述中,错误的是()。

A.违约责任是一种民事责任

B.违约责任是一种财产责任

C.违约责任是以补偿性为主,惩罚性为辅的

D.违约责任实行过错责任原则

正确答案:D,

第 512 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

根据我国《合同法》的规定,违约责任采取的原则是()。

A.过错责任原则

B.严格责任原则

C.过错推定原则

D.有违约行为即构成违约责任且不可免除

正确答案:B,

第 513 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

关于预期违约,下列说法错误的是()。

A.违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前

B.违约行为将导致合同目的落空

C.非违约方可以在履行期届满前要求违约方承担违约责任

D.违约是对一般性合同义务的违反

正确答案:D,

第 514 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

为维护债权人的合法利益,对于非金钱债务,在对方违约的前提下,为保证实现订立合同的目的,最适宜采用的违约责任承担方式是()。

A.要求违约方继续履行

B.要求违约方采取其他补救措施

C.要求违约方赔偿损失

D.要求违约方双倍返还定金

正确答案:A,

第 515 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

甲开发商与乙签订了商品房买卖合同,由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前,甲又将此套别墅出售给丙,并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中,不应采用的是()。

A.要求甲支付违约金

B.要求甲双倍返还定金

C.要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅

D.要求甲交付合同约定的别墅房屋

正确答案:D,

第 516 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

某施工单位与租赁公司签订塔吊租赁合同,租期为八个月。由于工期延误,施工单位使用了十个月后才将塔吊归还租赁公司,租赁公司的提出如下要求,不能得到支持的是()。

A.要求施工单位按合同约定支付一定数额的违约金以作补偿

B.要求施工单位按合同约定,每延长一天支付两天的租赁费用

C.要求施工单位赔偿因迟延返还租赁物给租赁公司造成的损失

D.要求施工单位赔偿因租期延长而失去与另一家公司签订两年租赁合同的租金

正确答案:D,

第 517 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,()

A.当事人可以选择适用违约金或者定金条款

B.违约金和定金条款可以同时使用

C.主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款

D.双方商定选择适用违约金或者定金条款

正确答案:A,

第 518 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

下列关于定金的说法中,错误的是()

A.定金的数额不得超过主合同标的额的20%

B.定金一般是担保作用,违约金是承担违约责任的方式

C.违约金与定金均存在于主合同之中

D.定金合同从实际交付定金时生效

正确答案:C,

第 519 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

甲、乙签订供货合同,货物存放于丙仓储公司的仓库,乙交付货款后,甲向乙交付仓储公司丙提供的仓单一张,仓单上注明“凭单提货”。乙公司提货时,由于甲公司尚欠丙仓储费用,丙公司拒绝放货,则()。

A.丙应对乙承担违约责任

B.甲、丙对乙承担连带责任

C.甲对乙承担违约责任

D.甲对乙承担主要责任,丙对乙承担次要责任

正确答案:C,

第 520 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

关于侵权行为与违约行为,下列说法正确的是()。

A.侵权行为侵犯的是相对权

B.违约行为侵犯的是绝对权

C.违约行为违反的是法定义务

D.侵权行为的法律责任包括非财产责任

正确答案:D,本文导航第1页 501-520第4页 561-580第2页 521-540第5页 581-600第3页 541-560第6页 题库在线做题

第 521 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

当事人迟延履行后发生不可抗力的应当()。

A.全部免除责任

B.不能免除责任

C.部分免除责任

D.由相对方决定是否免除责任

正确答案:B,

第 522 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

《合同法》所称不可抗力是指()。

A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况

D.能够预见,可以避免但不能克服的客观情况

正确答案:A,

第 523 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

在下列表述中,当事人应承担违约责任的是()。

A.甲、乙约定,若乙打赌输了,乙应帮助甲打丙一顿,乙输后没有按约履行。

B.发包人与承包人约定,承包人严格执行发包人的工程指令。施工中发包人要求承包人使用不合格材料,承包人拒绝

C.甲骑车时不慎将乙撞伤,乙花费了大量医疗费用

D.甲、乙约定由乙在年底供货,而乙在年初时明确表示自己年底不会供货

正确答案:D,

第 524 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

某工程,工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定:无论何种原因,延误工期一日,施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天,则下列表述中正确的是()。

A.双方约定的惩罚性违约金数额过高而无效

B.应支付的违约金最多不超过工程总造价

C.应严格按照约定支付6000万违约金

D.违约责任的规定应符合公平原则

正确答案:D,

第 525 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材l000吨,2008年6月,由于材料价格大幅上涨,乙明确对甲表示:无法按照原价格在2008年底供货。则甲()。

A.不可以要求乙承担违约责任

B.只能在2008年底以后要求乙承担违约责任

C.可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任

D.材料价格上涨非乙的原因,乙不构成违约

正确答案:C,

第 526 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

王某乘坐公交车上班,车行途中由于司机急刹车,造成甲头部撞伤,因治疗花费若干。王某可以()维护自身权利。

A.只能要求公交公司承担违约责任

B.只能要求公交公司承担侵权责任

C.可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵权责任

D.只可以在违约和侵权责任中选择其一,要求公交公司承担

正确答案:D,

第 527 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

在发生违约的情况下,下列构成继续履行合同必须具备的条件是()。

A.当事人有一方违约

B.当事人双方互负履行义务

C.继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨

D.非违约方需有继续履行的请求

E.违约方有条件履行

正确答案:A,C,D,E,

第 528 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

质量不符合约定的,当事人对违约责任没有约定,受损害方可以合理选择要求对方承担()等违约责任。

A.修理

B.更换

C.重作

D.减少货款

E.解除

正确答案:A,B,C,D,

第 529 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

某施工单位与水泥厂签订水泥采购合同,约定4月6日送到施工现场,由水泥厂负责运输,货到付款。由于运输车辆原因,水泥厂4月7日才将货物起运,半途发生强烈地震,造成交通中断,直至4月15日才将水泥交付工地,造成工地停工,以下错误的是()。

A.由于发生了不可抗力,水泥厂不应承担违约责任

B.若发生地震后水泥厂及时通知了施工单位,则不应承担违约责任

C.只有双方采购合同中约定不可抗力免责条款,水泥厂才不承担违约责任

D.无论合同中是否约定不可抗力条款,水泥厂迟延运输,应承担违约责任

E.地震属于法定的不可抗力

正确答案:A,B,C,

第 530 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

甲和乙订立合同买卖电脑,约定10月25日由甲交付电脑,10月1日甲告知乙他已经将那批电脑卖给了丙,再无货物可供应,据此,下列说法正确的是()。

A.乙可以马上要求甲承担违约责任

B.乙应当等到10月25日后再向甲追偿

C.甲的行为构成预期违约

D.乙可以解除合同

E.乙可以免除甲的债务

正确答案:A,C,D,E,

第 531 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

甲公司与乙公司订有买卖合同,甲交货l00吨水泥后,尚欠乙公司水泥20吨,同时乙公司尚欠甲公司150万元,后乙公司分立为丙、丁两公司,则下列正确的是()。

A.丙、丁两公司相约各自承担50%欠款,甲要求丙还款100万元,而丙可以以与丁有约定为名,拒绝还款

B.丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%,则甲不能要求丙还款100万元

C.乙在分立时应通知甲公司,并征得甲公司同意

D.丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权

E.企业分立属于法定的权利义务概括转移

正确答案:B,D,E,

第 532 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

甲、乙双方签订施工合同约定,乙方因管理不善导致工程拖期的,应支付工期延误的违约金;甲方不按时支付工程款的,应支付拖期违约金。施工中,甲方迟延支付工程款,乙方认为:甲方不给钱,我就不干活,造成工地管理混乱,工程严重拖期。结算时,双方发生争议,下列表述中,正确的是()。

A.乙方工期拖延是因为甲方拖欠工程款,故乙方不构成违约

B.乙方因工期延误,应承担违约责任

C.甲方拖欠工程款应承担违约责任

D.甲乙双方的违约责任可以相互抵消,视为双方均未违约

E.甲乙双方应各自承担相应的违约责任

正确答案:B,C,E,

第 533 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302070 违约责任 >

甲、乙约定:由乙为甲单位人员提供一次专项技术讲座。届时,乙在前去甲处的路上被丙撞伤,住进医院无法履行合同。针对此种情形,乙正确的处理方式是()。

A.指派自己的学生为甲单位人员进行讲座

B.由于不属于自己的原因而没能履行合同,不对此承担违约责任

C.要求丙承担对甲的违约责任

D.自行承担对甲的违约责任

E.要求丙承担对自己的侵权责任

正确答案:D,E,

第 534 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

签订保证合同的当事人是()。

A.债务人与保证人

B.债权人与债务人

C.债权人与保证人

D.债权人、债务人、保证人三方

正确答案:C,

第 535 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

债务人与保证人之间签订的合同是()。

A.保证合同

B.委托合同

C.承揽合同

D.担保合同

正确答案:B,

第 536 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

在建设工程领域,常见的反担保方式是()。

A.投标保证金

B.履约保证金

C.施工单位为工程的垫资

D.工程款支付担保

正确答案:D,

第 537 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

我国《民法通则》、《担保法》、《物权法》中规定了抵押、质押和留置的担保制度,在适用时如果发生法律冲突,则()。

A.适用《民法通则》

B.适用《担保法》

C.适用《物权法》

D.由全国人大常委会裁决

正确答案:C,

第 538 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

抵押是担保物权中的一项重要法律制度,下列说法正确的是()。

A.当《担保法》与《物权法》在有关抵押规定上不一致时,应优先执行《担保法》

B.在《物权法》中规定了抵押、质押、留置和保证四种担保方式

C.当《民法通则》与《物权法》在有关抵押的规定上不一致时,应优先执行《民法通则》

D.我国《民法通则》、《担保法》、《物权法》均规定了抵押担保方式

正确答案:D,

第 539 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

某生产制造企业因需大量资金周转,向银行办理抵押贷款。清理了公司设备、原材料后发现价值较小,以此作为抵押物不能申请到企业所需的贷款数额。企业法务部工作人员甲说:只能以公司现有的设备、原材料申请企业所需贷款;乙说:公司现有的和将来有的机器设备、原材料、半成品、产品均可作为担保物;丙说:公司以现有的设备、原材料办理抵押时,应当办理抵押登记,否则抵押合同不生效;丁说:生产制造企业向银行申请贷款只能提供第三人的保证担保,不能采用其他担保方式。甲乙丙丁四人的说法中,正确的是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

正确答案:B,

第 540 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行,但未办理相应的土地使用权抵押手续,下列选项正确的是()。

A.视为仅抵押了办公楼

B.视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押

C.因抵押物不明确,抵押合同视为无效

D.因抵押物不明确,抵押合同视为效力待定

正确答案:B,本文导航第1页 501-520第4页 561-580第2页 521-540第5页 581-600第3页 541-560第6页 题库在线做题

第 541 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

某乡镇企业为解决融资问题,将自己厂房范围内的土地使用权单独抵押给信用社办理贷款,下列说法正确的是()。

A.视为地上的厂房一并抵押

B.视为仅抵押了土地使用权

C.因抵押物不明确,抵押合同视为无效

D.乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押

正确答案:D,

第 542 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲,后由于资金短缺,又将此批原材料抵押给乙,上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款,甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。

A.由于抵押均未办理登记,抵押权不生效

B.甲抵押权成立在先,应先由甲优先受偿

C.甲、乙按照债权比例清偿

D.乙抵押权成立在后,应先由乙优先受偿

正确答案:C,

第 543 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

甲某向乙某借款5万元,甲以自己的一辆夏利汽车作质押担保,双方约定:汽车仍由甲继续使用。当甲不能归还乙的借款时,乙可以对该汽车依法拍卖、变卖,就其价款优先受偿。后甲无力还款,下列选项中正确的是:()。

A.双方的质押合同有效

B.乙对汽车享有质权

C.乙对汽车不享有质权

D.双方的质押合同效力待定

正确答案:C,

第 544 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

甲某向乙某借款买房,并以其所有的一张银行本票设定质押担保,双方签订了书面质押合同,次日,甲某将本票交付给乙某。借款期限届满后,甲某无力还款。以下说法正确的是()。

A.质押合同无效

B.质权自签订书面质押合同之日起生效

C.因没有进行相关登记,乙对该本票不享有质权

D.质权自甲将本票交付给乙时成立

正确答案:D,

第 545 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

某食品厂为筹集生产资金,与工商银行某市分行签订借款合同,约定借款20万元,期限一年,并约定食品厂以其现在和以后所有的生产设备、原材料、半成品和产品为借款提供抵押担保。一年后,该食品厂无力清偿债务。以下说法正确的是()。

A.如果抵押未办理登记,银行的抵押权不得对抗善意第三人

B.如果抵押未办理登记,银行的抵押权未成立

C.银行有权就合同成立之日的食品厂所有的全部动产优先受偿

D.银行的抵押权可以对抗食品厂正常经营活动中已支付合理价款并取得抵押财产的买受人

正确答案:A,

第 546 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

建筑物的区分所有权是指:业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有(),对共有部分享有()、()。上述空格中依次填入()。

A.所有权、所有权、共有权

B.所有权、共有权、所有权

C.共有权、所有权、管理权

D.所有权、共有权、管理权

正确答案:D,

第 547 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

王某因个人购买房屋向孙某借款20万元。双方约定由甲作为保证人,乙提供了一辆价值10万元的夏利小轿车作为抵押,并办理了抵押登记。王某到期不能清偿借款,则孙某在要求担保人承担责任时,下列表述错误的是()。

A.向甲直接要求清偿全部债务

B.只有甲无力清偿全部债务时,才可以乙某要求以其夏利车变价清偿

C.请求乙以其夏利车变价清偿全部债务 .

D.甲承担清偿全部债务后,可以依甲乙之问的约定向乙追偿

正确答案:B,

第 548 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板,由于资金紧张只能暂时少量付款,待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保,施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中,可以为施工单位做保证人的是()。

A.当地政协

B.当地建委

C.另一施工单位的项目部

D.当地的国有企业

正确答案:D,

第 549 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

根据《物权法》的相关规定,下列()作为抵押物,抵押权自登记之日生效。

A.建设用地使用权

B.交通运输工具

C.正在建造的建筑物

D.生产设备、原材料

E.正在建造的船舶、航空器

正确答案:A,C,

第 550 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

甲建设单位开发大型展馆,招标文件中要求中标人提供履约担保,最后乙施工单位中标,甲提供了下述两项作为工程款支付担保:一是甲的建设用地使用权的抵押担保;二是某家商业银行提供的银行保函,但保函中未约定担保方式。工程建设期间,甲无力支付工程款,以下说法正确的是()。

A.招标文件中要求中标人提供履约担保的,招标人应当同时提供工程款支付担保

B.由于商业银行未约定担保方式,则应视为一般保证担保

C.乙可以在行使抵押权或要求商业银行承担保证责任两种方式中任选其一以实现其债权

D.乙应先行使抵押权以实现其债权

E.甲建设单位承担担保责任后,可以向商业银行追偿

正确答案:A,D,

第 551 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

甲开发商与乙总承包人签订施工合同后,在开工建设前,开发商将建设用地使用权抵押银行贷款;房屋建成后,由于甲无力清偿贷款,银行拟行使抵押权。下列说法正确的是()。

A.建设用地使用权和地上房屋均为抵押物

B.抵押权效力仅及于建设用地使用权

C.抵押权效力仅及于地上房屋

D.银行申请人民法院拍卖建设用地使用权时,可以将房屋一并拍卖

E.若甲拖欠乙工程款,乙对该工程享有优先权

正确答案:B,D,E,

第 552 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

下列关于质权的生效,说法正确的是()。

A.动产质权自动产交付时,质权成立

B.以汇票、本票、债券、仓单出质的,自交付权利凭证时质权成立

C.以基金份额出质的,自证券登记结算机构登记时质权成立

D.以证券登记结算机构登记的股权出质的,自工商部门登记时质权成立

E.以应收账款出质的,自信贷征信机构登记时质权成立

正确答案:A,B,C,E,

第 553 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

在担保的法律规定中,有关最高额担保制度,下列说法正确的是()。

A.可以设立最高额保证

B.可以设立最高额抵押

C.可以设立最高额质押

D.可以设立最高额留置

E.可以设立最高额定金

正确答案:A,B,C,

第 554 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

下列质权登记生效的是()。

A.基金份额

B.汇票

C.注册商标

D.应收账款

E.著作权

正确答案:A,C,D,E,

第 555 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

某工程建设项目,建设方甲,施工方乙,投资担保公司丙提供工程款支付担保。下列表述中正确的是()。

A.保证合同由甲丙签订

B.保证合同由乙丙签订

C.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时,应当通知丙

D.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时,应当取得丙口头同意

E.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时,应当取得丙书面同意

正确答案:B,E,

第 556 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302080 合同的担保 >

某酒店建设项目,建设方在工程主体完工后需要支付工程款,由于资金紧张,拟将自己公司的两辆奔驰汽车、工程所占土地的土地使用权、已完成主体施工的在建工程向银行申请抵押贷款。对于上述的抵押行为,表述正确的是()。

A.仅完成主体施工的在建工程不得抵押

B.奔驰汽车抵押时应办理登记手续

C.土地使用权抵押应办理登记手续

D.以建工程抵押无需登记

E.若建设方仅抵押土地使用权没有抵押在建工程,则在建工程视为一并抵押

正确答案:C,E,

第 557 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

以下与工程建设相关的合同中,不属于建设工程合同的是()。

A.施工总承包合同

B.勘察设计合同

C.安装工程合同

D.工程监理合同

正确答案:D,

第 558 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是()。

A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同

B.承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同

C.总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同

D.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质

正确答案:B,

第 559 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

根据《建设工程质量管理条例》的规定,违法分包情形中不包括()。

A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

B.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C.发包人指定分包的

D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

正确答案:C,

第 560 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

甲开发商发包的工程由丙包工头借用乙施工企业的资质中标并签订建设工程施工合同,工程竣工验收质量合格,丙要求按照合同约定支付工程款,则()。

A.合同无效,不应支付工程款

B.合同有效,应按照合同约定支付工程款

C.合同有效,应参照合同约定支付工程款

D.合同无效,应参照合同约定支付工程款

正确答案:D,本文导航第1页 501-520第4页 561-580第2页 521-540第5页 581-600第3页 541-560第6页 题库在线做题

第 561 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

某承包人超越企业资质承揽建设工程项目并签订了施工合同,在与发包人争议诉讼中,最终被人民法院认定施工合同有效,那么最有可能出现的情况是()。

A.承包人施工工程质量竣工验收合格

B.发包人认可施工合同的效力

C.承包人于工程竣工前取得相应得资质

D.承包人于起诉前取得相应的资质

正确答案:C,

第 562 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

某建设工程施工合同约定承包人对建筑基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是()

A.予以追缴,收归国有

B.不予支持

C.按中国人民银行同期同类贷款利息支付

D.按照合同约定支付

正确答案:C,

第 563 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

乙施工企业承包的甲开发商的工程项目,合同中约定由乙部分垫资施工,但对垫资利息未作约定,工程验收合格后结算过程中,双方发生工程款纠纷,诉至法院。乙除要求甲结算工程款外,还提出对垫资的利息要求。则法院对垫资利息的,正确处理是()。

A.予以追缴,收归国有

B.垫资利息按照央行同期同类存款利率计算

C.垫资利息按照央行同期同类贷款利率

D.不予支持

正确答案:D,

第 564 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

某承包人通过招标投标程序中标某写字楼建筑工程,双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续,不久发包人进一步要求承包人降低价格,为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议,后双方围绕工程结算产生争议,则应当以()作为结算工程价款的根据。

A.备案的建设工程合同

B.补充协议

C.重新商定合同

D.当地建设行政主管部分发布的计价方法

正确答案:A,

第 565 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对设计图纸进行调整变更并指令承包人施工,双方对设计变更价款未做出约定,后无法协商一致,此时应按照()市场价格履行。

A.订立合同时合同签订地

B.订立合同时合同履行地

C.履行合同时合同签订地

D.履行合同时合同履行地

正确答案:B,

第 566 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

下列()而订立的合同,人民法院除判定合同无效,还可以收缴当事人的非法所得:

A.承包人超越资质的

B.实际施工人借用资质的

C.工程必须招标而未招标的

D.工程必须招标而中标无效的

正确答案:B,

第 567 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

下列选项中,发包人不可以解除与承包人的施工合同的是()。

A.承包人将工程转包的

B.总承包人将主体结构部分的施工分包的

C.已完工程的质量不合格,承包人拒绝修复的

D.工程没有在合同约定的工期内完工的

正确答案:D,

第 568 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302090建设工程合同 >

下列项目费用中,属于建设工程价款优先受偿权范围的是()。

A.因迟延支付工程款所产生的利息

B.因迟延交付场地而产生的窝工损失

C.因发包方违约而产生的索赔

D.承包人支付的材料费

正确答案:D,

第 569 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

小王今年17周岁,已参加工作一年,小王以自己的积蓄购买了一辆捷达轿车,后转卖给自己同事并将车交付,但未办理过户手续。下列说法正确的是()。

A.小王属于限制行为能力入,买车合同效力待定

B.小王转卖汽车由于来过户,汽车所有权仍归小王所有

C.汽车所有权已归其同事所有,但不得对抗第三人

D.办理过户手续时车辆所有权转移

正确答案:C,

第 570 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

按照《合同法》关于合同的分类,材料供应商与施工单位签订的材料供应合同属于()。

A.有名合同

B.实践性合同

C.单务合同

D.要式合同

正确答案:A,

第 571 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

在下列常见的合同中,对合同的分类的说法错误的是()。

A.加工承揽合同属于不要式合同

B.建设工程施工合同属于要式合同

C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同

D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

正确答案:C,

第 572 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

甲某向乙某借款万元,没有约定利息。借款到期后,甲归还借款时,乙要求其甲按银行同期贷款利率的3倍利息,为此双方发生争议,则下列说法正确的是()。

A.甲不必支付利息

B.甲应按照银行同期贷款利率的3倍支付利息

C.甲应按照商业银行公布的贷款利率支付利息

D.甲支付的利息应当计算复利

正确答案:A,

第 573 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

甲租住乙的一套房屋,租期9个月,但没有签订书面合同。乙半年后要求甲立即搬出。则下列表述正确的是()。

A.双方没有签订书面合同,租赁关系不受法律保护

B.双方口头合同有效,甲无权要求乙立即搬出

C.口头合同无论是否约定租期,租期均视为6个月

D.甲应当在要求乙搬出之前通知乙

正确答案:D,

第 574 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

甲租住乙的一套房屋,居住时发现房屋原有的下汞管道堵塞严重。下列说法正确的是()。

A.如果双方事先没有相关约定,由甲负责修缮

B.如果双方事先没有相关约定,由乙负责修缮

C.如果双方事先没有相关约定,由甲、乙分担修缮费用

D.乙负有提供维护、修缮房屋的义务,无论是否有约定

正确答案:B,

第 575 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

承揽人在履行承揽合同中的下列行为,不正确的是()。

A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格,立即停止工作并通知定作人

B.承揽人对由自己提供的材料,接受定作人检验

C.承揽人未征得定作人同意,可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成

D.因定做人未按期支付20%的尾款,承揽人可以拒绝交付整个工作成果

正确答案:D,

第 576 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

可以发生留置的合同有()。

A.运输合同

B.勘察设计合同

C.施工监理合同

D.建设工程施工合同

正确答案:A,

第 577 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

某建筑工程项目,建设单位将工程设计工作委托给某设计院承担,设计合同中未约定设计成果的著作权的归属,则应推定该著作权属于()。

A.建设单位

B.设计单位

C.建设单位和设计单位

D.设计工作人员

正确答案:B,

第 578 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

某建筑工程项目,施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料,供货商考虑到合作关系,承诺无须支付报酬。防水材料人场检验发现不符合质量检验标准,则以下说法错误的是()。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下(自己不能代购时),可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要

C.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

D.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付

正确答案:C,

第 579 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

以下关于买卖合同说法错误的是()。

A.买受人没有义务按照合同约定或交易习惯受领标的物 .

B.买受人的主要义务是按照合同约定的数额、时间和地点支付价款

C.买卖合同的当事人须具备相应的民事行为能力

D.出卖人负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务

正确答案:A,

第 580 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

下列合同选项中,属于债权合同的是()。

A.监护合同

B.遗赠抚养合同

C.咨询服务合同

D.行政合同

E.劳务合同

正确答案:C,E,本文导航第1页 501-520第4页 561-580第2页 521-540第5页 581-600第3页 541-560第6页 题库在线做题

第 581 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁期限为9个月,下列说法正确的是()。

A.双方应订立书面的租赁合同,否则无效

B.承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任

C.承租人应当在约定期限内支付租金

D.承租人可以自行决定将施工机械进行改装,提高机械的性能,改装费用自付 .

E.租赁物需要维修的,承租人应当及时通知租赁公司

正确答案:C,E,

第 582 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

甲某与乙某口头约定,甲向乙借款5万元,未约定利息,也未约定还款期限。下列说法正确的是()。

A.口头约定的借款合同无效 .

B.借款合同自乙向甲提供借款时生效

C.该借款合同应为要式合同

D.甲随时可以要求乙还款,但应给乙必要的准备时间

E.未约定利息,视为无利息

正确答案:B,D,E,

第 583 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z302000 合同法 > 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 >

下列关于租赁合同的说法中,错误的是()。

A.无论如何约定租赁期限,租赁期限均不得超过二十年

B.租赁合同期限超过二十年的,超过部分无效

C.租赁合同期限超过二十年的,租赁合同无效

D.租赁合同为要式合同,必须采用书面形式

E.承租人没有按照约定的期限支付租金,出租人可以解除合同

正确答案:C,D,

第 584 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

当事人在合同中约定了发生争议时双方协商解决,一旦发生合同纠纷,下列处理纠纷的方法中,不能采用的是()。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

正确答案:C,

第 585 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

分包方因分包合同纠纷将总包方起诉到法院,总包方以正在和对方协商为由拒绝参加开庭,法院对其缺席审理并作出判决,上述做法反映了人民法院在案件的受理和执行等方面具有()。

A.强制性

B.程序性

C.独立性

D.保密性

正确答案:A,

第 586 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

《民事诉讼法》的回避制度是为了保证案件的公正审判,下列人员中,()不适用回避的规定。

A.书记员

B.证人、

C.鉴定人

D.勘验人

正确答案:B,

第 587 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中,()不正确。

A.两审终审制度是指一个民事诉讼案件经过两审法院审判后即告终结的制度

B.民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案

C.对于一般民事诉讼案件,当事人不服一审法院的判决或裁定,可以上诉至上一级法院

D.超过上诉期的判决、裁定,为生效判决、裁定,当事人不得再上诉

正确答案:B,

第 588 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

以下关于合议制度的表述中,不正确的是()。

A.合议制度是指任何民事案件都必须由三人以上单数的审判人员组成合议庭审理

B.第一审民事案件,由审判员、陪审员共同组成合议庭或者由审判员组成合议庭

C.第二审民事案件,由审判员组成合议庭审理

D.合议庭评审案件,实行少数服从多数的原则

正确答案:A,

第 589 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

建筑公司和安装公司订立了一份设备安装协议,即甲合同,后来双方就新增加的设备又订立了一份协议,即乙合同。甲合同约定解决纠纷的方式是仲裁,乙合同约定解决纠纷的方式是诉讼,两份合同在履行过程中都发生了纠纷,则当事人应当采用()的方式解决。

A.一并申请仲裁

B.一并提起诉讼

C.甲合同仲裁,乙合同诉讼

D.甲合同诉讼,乙合同仲裁

正确答案:C,

第 590 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

仲裁委员会作出的裁决书发生法律效力后,当事人就同一纠纷重新申请仲裁或者到法院起诉的,仲裁委员会和人民法院会采取()种方式处理。

A.仲裁委员会受理新的仲裁申请

B.仲裁委员会让当事人到法院起诉

C.法院受理起诉

D.仲裁委员会和人民法院不予受理

正确答案:D,

第 591 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷,双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中,由()主持或参与的调解,属于行政调解。

A.施工方上级单位

B.建设方

C.当地政府建设主管部门

D.人民法院

正确答案:C,

第 592 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

民事诉讼法律的基本制度包括()。

A.或裁或审

B.合议

C.回避

D.公开审判

E.两审终审

正确答案:B,C,D,E,

第 593 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

人民法院审理民事案件,法律规定不公开审理以及当事人申请不公开审理,可以不公开审理,下述案件包括()。

A.涉及国家机密

B.涉及个人隐私

C.涉及外商投资

D.涉及商业秘密

E.涉及政府投资

正确答案:A,B,D,

第 594 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

王某在施工中腿部受伤,施工队支付了医药费和治疗期间工资,双方就伤残补偿问题达成书面协议,约定再付一万元,王某不得起诉,但是王某收款后又起诉,以下关于达成协议的方式、协议效力以及王某诉讼权利的说法中,正确的是()。

A.双方是通过和解方式达成协议

B.双方是通过调解方式达成协议

C.协议书具有强制执行约束力

D.协议书具有法律效力

E.王某仍有权起诉

正确答案:A,D,E,

第 595 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

以下关于公开审判制度,正确表述是()。

A.不允许群众旁听庭审过程和宣判结果

B.除法律规定的情形外,审理民事案件的过程应当向社会公开

C.对公开审理或者不公开审理的案件,一律公开宣告判决

D.除法律规定的情形外,允许群众旁听庭审过程

E.除法律规定的情形外,允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道,并将案件向社会披露

正确答案:B,C,D,E,

第 596 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

以下关于民事诉讼的回避制度表述中,正确的是()。

A.当事人只能书面申请回避

B.有法律规定回避情形的审判人员和其他人员,应当自行回避

C.书记员可以不回避

D.回避应当在案件开始审理时提出,回避事由在案件审理后知道的,也可以在法庭辩论终结前提出

E.申请回避需要说明理由

正确答案:B,D,E,

第 597 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303010 民事纠纷处理的方式 >

下列案件纠纷中,受《仲裁法》调整的是()。

A.婚姻、继承纠纷

B.建设工程施工合纠纷

C.农业承包合同纠纷

D.加工承揽合同纠纷

E.劳动争议纠纷

正确答案:B,D,

第 598 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >

当事人提交给法院下列的材料中,不属于民事诉讼证据的是()。

A.建设工程质量验收标准

B.书证和物证

C.视听资料

D.证人证言

正确答案:A,

第 599 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >

在一起建筑工程质量纠纷案件中,当事人提交的证据中,属于视听资料的是()。

A.合同书

B.施工图纸

C.质量检验记录

D.施工现场影像

正确答案:D,

第 600 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z303000建设工程纠纷的处理 > 1Z303020 证据 >

以下关于民事诉讼、仲裁证据的表述中,不正确的是()。

A.书证、物证应当提交原件、原物

B.如需自己保存原件、原物或者提交原件、原物确有困难的,可以提交复制品、照片、副本、节录本

C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品、可以单独作为认定案件事实的依据

D.经人民法院或者仲裁庭核对与原件、原物无异的复印件、复制品,可以作为认定案件事实的依据

正确答案:C,本文导航第1页 501-520第4页 561-580第2页 521-540第5页 581-600第3页 541-560第6页 题库在线做题

2016一级建造师考试题库|手机题库在线做题

产品名称 试题数量 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 市政工程) 7073题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 机电工程) 6886题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 建筑工程) 7004题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(工程经济 工程项目管理 工程法) 6230题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 民航机场工程) 6371题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 矿业工程) 6405题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 港口与航道工程 6371题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 铁路工程) 6448题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 公路工程) 6855题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 通信与广电) 6337题 在线做题
·2016一级建造师考试题库(公共科目 水利水电工程) 6715题 在线做题

阅读更多建筑试题,请访问生活日记网 用日志记录点滴生活!考试试题频道。
喜欢考试试题,那就经常来哦

该内容由生活日记网提供.