一、单选题:
1、 依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于( )天。
A．10 B．15 C．20 D．30
（1.11） A B C D
2、 自招标文件或者资格预审文件出售之日至停止出售之日，最短不得少于( )个工作日。
A．5 B．7 C．10 D．14
（1.11） A B C D
3、 下列有关资格预审内容，说法正确的是( )。
A．招标人可以通过出售招标文件或资格预审文件盈利
B．招标人可以酌收招标文件所附设计图纸押金，开标后投标人返还图纸时，招标人退还押金
C．招标人在发出投标邀请书后可以擅自终止招标
D．资格预审时，招标人可以通过行政手段限制投标人的数量
（1.11） A B C D
4、 资格预审程序正确的是( )。
A．发布资格预审公告一资格预审资料分析一发售资格预审文件一发出资格预审合格通知书
B．发售资格预审文件一发布资格预审公告一资格预审资料分析一发出资格预审合格通知书
C．资格预审资料分析一发布资格预审公告一发售资格预审文件一发出资格预审合格通知书
D．发布资格预审公告一发售资格预审文件-资格预审资料分析一发出资格预审合格通知书
（1.11） A B C D
5、 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少( )天前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。
A．7 B．14 C．15 D．20
（1.11） A B C D
6、 某市欲修建省际高速公路，招标人规定1999年5月16日为投标截止日期，若必须对招标文件进行必要修改，至少应在( )前通知投标人。
A．1999年5月10日
B．1999年6月1日
C．1999年6月10日
D．1999年5月1日
（1.11） A B C D
7、 下列有关建设工程招标内容中，说法错误的是( )。
A．工程项目施工招标文件一般包括投标邀请书、投标人须知、合同主要条款、技术条款、设计图纸、评审标准和方法等
B．最近三年内发生重大工程质量问题的单位一般不能通过资格预审
C．招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件；投标单位在收到澄清或修改通知后，不用进行书面确认
D．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止的同一时间公开进行
（1.11） A B C D
8、 评标的准备与初步评审工作不包括( )。
A．投标文件的澄清、说明或补正
B．投标文件的排序
C．废标处
D．备选标的确定
（1.11） A B C D
9、 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )人。
A．1 B．1-2 C．1~3 D．1~4
（1.11） A B C D
10、 评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在( )天内确定中标人。
A．14 B．15 C．20 D．30
（1.11） A B C D
11、 招标人最迟应当在投标有效期结束日前( )天内确定中标人。
A．28 B．15 C．20 D．30
（1.11） A B C D
12、 招标人与中标人签订合同后( )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A．5 B．7 C。10 D．14
（1.11） A B C D
13、 依法必须进行施工招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起( )日内，向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A．14 B．10 C．15 D。20
（1.11） A B C D
14、 按投标报价的程序，计算投标报价应在( )。
A．确定投标策略之后
B．确定施工方案之前
C．编制投标书后
D．确定施工方案之后
（1.11） A B C D
15、 正确的编制投标文件的顺序为( )
A．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件—编制施工组织设计—校核工程量清单—确定报价—形成投标文件—进行投标担保
B．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件—校核工程量清单—编制施工组织设计—确定报价—形成投标文件—进行投标担保
C．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件—校核工程量清单—编制施工组织设计—进行投标担保—确定报价—形成投标文件
D．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件—校核工程量清单—确定报价—编制施工组织设计—进行投标担保—形成投标文件
（1.11） A B C D
16、 编制投标报价时，下列工作应首先完成的是( )
A．审核工程量清单 B．编制施工方案或施工组织设计
C．熟悉招标文件和施工图等技术资料 D．现场踏勘
（1.11） A B C D
17、 投标文件一般不包括( )
A．投标函
B．施工组织设计
C．履约保函
D．商务和技术偏差表
（1.11） A B C D
18、 下列有关投标文件的送达内容的说法错误的是( )
A．投标人应当在招标文件要求提交投标文件的时间前，将投标文件密封送达投标地点
B．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件
C．在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收
D。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，补充、修改已提交投标文件的内容不能作为投标文件的组成部分
（1.11） A B C D
19、 ( )，不属于串通投标行为。
A．投标人以行贿手段谋取中标
B．投标人以非法手段骗取中标
C．投标人以低于成本的报价竞标
D．投标人利用招标文件存在的模糊部分投高标，其他部分投低标，从而期望在不低于成本的情况下，总价上低于其他投标人
（1.11） A B C D
20、 对于一般的单价合同，当原招标文件中未明确的工程量变更部分超过了承发包双方共同确定的幅度时，则( )有权要求对工程单价进行调整。
A．监理单位 B．发包人 C．承包人 D．造价管理单位
（1.11） A B C D
21、 下列内容，说法错误的是( )
A．承包人应力争以承包人扣留的保留金代替维修保函
B．分多路段的公路维修工程，承包人应争取允许分段验收
C．承包人只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷
D．承包人应通过谈判使发包人接受并在合同文本中明确承包人保留作为一个有经验的承包商也无法预料的工程施工过程中条件变化的原因对工期产生不利影响，要求合理延长工期的权利
（1.11） A B C D
22、 承发包双方签订了建设工程承包合同后，为了确保合同的合法性，应由( )核实，才可对外确认。
A．承发包双方 B．律师 C．仲裁机构 D．监理工程师
（1.11） A B C D
23、 ( )，是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制相应文件的活动。
A。建设工程勘察 B。建设工程设计
C．建设工程监理 D．建设工程施工
（1.11） A B C D
24、 工程建设按照阶段分类，可以分为( )。
A．建设工程勘察合同、设计合同和施工合同
B．单位工程施工合同、项目总承包合同
C．单价合同、总价合同、成本加酬金合同
D．工程委托监理合同、工程设计合同、工程物资采购合同
（1.11） A B C D
25、 有关勘察、设计或施工总承包合同说法不对的是( )。
A．发包人与总承包人签订总承包合同
B．总承包人与分包人签订分包合同
C．发包人与分包人签订分包合同
D．总承包人与分包人就工作成果对发包人承担连带责任
（1.11） A B C D
26、 ( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A．勘察、设计、施工总承包
B．单位工程总承包
C。工程项目总承包
D．BOT承包模式
（1.11） A B C D
27、 承包工程按照计价方式分类不包括( )。
A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．人头价合同
（1.11） A B C D
28、 下列有关与建设工程有关的其他合同，说法错误的是( )。
A．监理合同是指承包人与监理人签订，为了委托监理人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议
B．物资采购合同是指出卖人转移建设工程物资所有权与买受人，买受人支付价款的明确双方权利义务关系的协议
C．担保合同是指义务人或第三人与权利人签订为保证建设工程合同全面、正确履行而明确双方权利义务关系的协议
D．保险合同是指发包人或承包人为防范特定风险而与保险公司明确双方权利义务关系的协议
（1.11） A B C D
29、 ( )不是发包人的义务
A．按照约定向承包人支付工程款
B．向承包人提供现场
C．负责工程的协调
D．协助承包人申请有关许可证
（1.11） A B C D
30、 建设工程总承包合同中的工程质量检验的重点是( )
A．验收方法 B．竣工验收 C．分部分项工程验收 D．单位工程验收
（1.11） A B C D
31、 合同争议的处理，一般应以( )作为解决的最终方式。
A．调解 B．协商 C．诉讼 D．仲裁
（1.11） A B C D
32、 建设部和国家工商行政管理总局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》，主要适用于( )。
A．勘察总承包合同 B．设计总承包合同
C．施工总承包合同 D。单位工程施工承包合同
（1.11） A B C D
33、 在合同协议书内明确注明的日期不包括( )。
A，开工日期 B．移交工程日期 C．竣工日期 D．合同日期总日历天数
（1.11） A B C D
34、 下列有关施工合同文件解释顺序错误的是()。
A．工程量清单、图纸
B．合同专用条款、合同通用条款
C．合同协议书、中标通知书
D．投标书及其附件、预算书
（1.11） A B C D
35、 ( )是指施工总承包企业将所承包建设工程中的专业工程或劳务作业分包给其他建筑企业完成的活动。
A．工程承包 B．工程转包 C．工程分包 D．工程再分包
（1.11） A B C D
36、 下列行为不属于挂靠行为的是( )。
A．转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程
B．建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务
C．项目管理机构的项目经理、技术负责人、项目核算负责人等不是本单位人员
D．两个单位以联合体的名义承揽工程
（1.11） A B C D
37、 下列有关工程承包人与劳务分包人的义务，说法错误的是( )。
A．工程承包人负责组建与工程相适应的项目管理班子，对工程的工期和质量向发包人负责
B．工程承包人负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系
C．劳务分包人应自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查
D．劳务分包人不须服从工程承包人转发的工程师的指令
（1.11） A B C D
38、 劳务报酬不采用( )
A．固定劳务报酬
D．约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算
C．约定使用的材料总价的百分比(含管理费)，按确认计算
D。约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算
（1.11） A B C D
39、 全部工作完成，经工程承包人认可后( )天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
A．7 B．14 C．20 D．28
（1.11） A B C D
40、 下列有关劳务分包合同的违约责任，说法错误的是( )
A．工程承包人不按照合同约定及时向劳务分包人支付劳务报酬属违约责任
B．工程承包人不按照合同约定及时向劳务分包人支付劳务报酬，须支付拖欠劳务报酬的利息
C．一方违约后，不管另一方要求违约方继续履行合同与否，合同自行终止
D．劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应承担违约责任
（1.11） A B C D
41、 投标保证金的数额一般为投标价的( )。
A．2％ B．3％ C．5％ D．10％
（1.11） A B C D
42、 投标保证金应当在投标有效期满后( )天内一直有效。
A．14 B．15 C．28 D．30
（1.11） A B C D
43、 投标保证金的数额最高不得超过( )
A．投标报价的3％ B．投标报价的2％ C．80万元 D．100万元
（1.11） A B C D
44、 履约保函通常是合同金额的( )
A．2％ B．3％ C．5％ D．10％
（1.11） A B C D
45、 项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为( )天或以上，发包人可从履约保证金中获得索赔。
A．14 B．28 C．42 D．56
（1.11） A B C D
46、 建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的( )。
A．5％ B．2％ C．10％ D．15％
（1.11） A B C D
47、 预付款担保的担保金额在价值上通常( )发包人的预付款。
A．大于 B．等于 C．小于 D．无法确定
（1.11） A B C D
48、 下列有关国际工程承包市场关于预付款担保的规定，说法错误的是( )。
A．《世行采购指南》规定，招标文件应规定为预付款所需的任何保证金所应作出的安排
B。世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中规定，在评估所完成的工程、变更、价格调整时应考虑预付款的支付和扣回
C．《亚洲开发银行贷款采购准则》规定，建设项目合同应当预先支付一定数额，用于支付迁移费及为工程需要而将材料运到工地的费用
D。FIDIC《土木工程施工合同条件应用指南》规定，投标附件中规定的预付款，不受保留金约束
（1.11） A B C D
49、 ( )是指应承包人的要求，发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
A．支付担保 B．预付款担保 C．履约担保 D．投标担保
（1.11） A B C D
50、 支付担保的形式不包括( )。
A．抵押 B．银行保函 C．担保公司担保 D．以企业为担保
（1.11） A B C D
51、 发包人支付担保的额度为工程总额的( )。
A．5％~10％ B．10％~15％ C．15％~20％ D．20％~25％
（1.11） A B C D
52、 下列有关支付担保的有关规定，说法错误的是( )。
A．承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项任务
B．一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任
C．提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定
D．发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务
（1.11） A B C D
53、 ．下列选项中，( )不是进行合同分析的原因。
A．合同条款的具体落实
B．合同条文复杂
C．合同中存在风险
D．国家规定
（1.11） A B C D
54、 承包人了解适用于合同的法律的基本情况，用以( )。
A．指导整个合同实施
B．进行索赔
C．指导整个合同实施和索赔
D．将风险降到最低
（1.11） A B C D
55、 下列有关发包人的责任，说法错误的是( )。
A．按合同规定及时支付工程款
B．对工程师和各承包人的工作进行协调
C．及时做出承包人履行合同所必需的决策
D．给工程师提供生活和工作条件
（1.11） A B C D
56、 建设工程合同分析的内容不包括( )。
A．合同的执行情况
B．合同的法律基础
C．索赔程序和争执的解决
D．违约责任
（1.11） A B C D
57、 合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者作( )，把合同责任具体地落实到各责任人和合同实施的具体工作上。
A．合同交底 B．合同学习 C．合同监督 D．合同协调
（1.11） A B C D
58、 合同诊断不包括( )。
A．分析合同执行差异的原因
B．分析合同差异责任
C．问题的处
D．分析合同的解释是否合理
（1.11） A B C D
59、 在合同控制措施中，对工程问题没有( )。
A．经济措施 B．管理措施 C．计划措施 D．组织措施
（1.11） A B C D
60、 合同分析资料不包括( )。
A．网络图 B．图纸 C．合同总体分析 D．横道图
（1.11） A B C D
61、 原始资料经过信息加工成为工程报表或报告文件是( )。
A，资料的收集 B．资料的整理 C．资料的归档 D．资料的使用
（1.11） A B C D
二、多选题:
62、 建设工程招标的必备条件包括( )。
A．招标人已经依法成立
B．施工图设计已经批准
C．资金来源已经落实
D．有招标所需的设计图纸及技术资料
E．招标范围已经核准
（2.22） A B C D E
63、 可以进行邀请招标的工程包括( )。
A．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择
B．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
C．医院行政办公楼工程
D．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
E．学校教学楼工程
（2.22） A B C D E
64、 下列有关建设工程招标概念和方式说法正确的是( )。
A．建设工程招标由招标人率先提出工程的条件和要求
B．可以通过招标广告或直接邀请众多投标人参加投标
C．包括勘察招标、设计招标、工程监理招标、施工招标等
D．招标方式包括公开招标和邀请招标
E．各种工程都可以进行邀请招标
（2.22） A B C D E
65、 工程建设项目施工招标文件一般包括( )。
A．投标邀请书
B．评标办法
C．采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单
D．资格预审文件
E．设计图纸和技术条款
（2.22） A B C D E
66、 对潜在投标人的资格进行审查和评定时，审查的重点内容包括( )。
A．施工经历
B．为承担本项目所配备的人员状况
C．所属区域和行业
D．为履行合同任务而配备的机械、设备及施工方案
E．财务状况
（2.22） A B C D E
67、 属于废标的情形包括( )。
A．逾期递交投标文件
B．投标人名称或组织机构与资格预审时不一致
C．投标人递交多份内容不同的投标文件，但声明最后一份有效
D．未按招标文件要求递交投标保证金
E．未按招标要求密封
（2.22） A B C D E
68、 评标的准备与初步评审工作包括( )。
A．汇率风险的承担
B．编制表格，研究招标文件
C．有效投标不足的法律后果
D．投标偏差
E．确定评标办法
（2.22） A B C D E
69、 详细评审内容包括( )。
A．废标处理
B．确定评标办法
C．备选标的确定
D．决定招标项目是否作为一个整体合同授予中标人
E．决定投标有效期可否延长
（2.22） A B C D E
70、 评标报告内容包括( )。
A．评标委员会成员名单
B．开标记录
C．评标标准
D．经评审的价格或者评分比较一览表
E．确定评标办法
（2.22） A B C D E
71、 下列各项中属于投标文件中应当包含的内容的是( )。
A．施工组织设计
B．投标报价
C．投标函
D．招标文件
E．资格预审文件
（2.22） A B C D E
72、 有关投标人的法律禁止性规定包括( )。
A．禁止投标人之间串通投标
B．禁止投标人与招标人之间串通投标
C．挂靠或者借用其他企业资质进行投标
D．投标文件故意在商务和技术上采用模糊的语言骗取中标，中标后提供低档劣质服务
E．禁止建设工程交易咨询中心提供给投标人有关招标人信息
（2.22） A B C D E
73、 工程合同的付款分为( )阶段进行。
A．预付款
B．工程进度款
C．最终付款
D．退还保留金
E．滞纳金
（2.22） A B C D E
74、 承包人应根据( )与发包人确定工期及开工日期。
A．投标文件中自己填报的工期
B．考虑工程量变动产生的影响
C。施工环境因素
D．国家规定
E．行业一般情况
（2.22） A B C D E
75、 合同谈判的主要内容包括( )
A．关于工程内容和范围的确认
B．关于技术要求、技术规范和施工技术方案
C．关于工程地质条件
D．关于合同价格条款、价格调整条款以及合同款支付方式
E．关于工期和维修期
（2.22） A B C D E
76、 建设工程合同文件由( )等构成。
A。履约保函
B．合同协议书
C．工程量及价格单
D。合同条件
E．投标保证金
（2.22） A B C D E
77、 下列有关建设工程合同说法正确的是( )。
A．总价合同可以分为固定总价合同、调价总价合同
B．建设工程勘察合同即发包人与勘察人就完成商定的勘察设计任务明确双方权利义务的协议
C．单位工程施工总承包合同常见于大型工业建筑安装工程
D．工程项目总承包实施过程不能将工程分包
E．成本加酬金合同是指成本费用按承包人的实际支出由发包人支出，发包人同时另外向承包人支付一定数额或百分比的管理费即可，不用支付利润
（2.22） A B C D E
78、 建设工程担保合同可以由( )签订。
A．义务人与权利人
B．发包人与承包人
C．承包人与担保公司
D．发包人与担保公司
E．监理人与承包人
（2.22） A B C D E
79、 建设工程总承包的具体内容包括( )。
A．可行性研究 B．勘察设计 C．设备采购 D．施工管理 E．试车考核
（2.22） A B C D E
80、 ( )是承包人的义务。
A．提供履约保证
B．满足发包人要求的工程以及相关的工作
C．按照发包人的要求终止合同
D．无条件服从发包人的指令
E．发生工程量变更时，按照发包人提出的价格执行
（2.22） A B C D E
81、 合同承发包双方的违约责任包括( )。
A．发包人不按时支付合同价款
B．发包人超越合同规定干预承包人的工作
C．承包人不能按合同约定的期限和质量完成工作
D．承包人在工程实施过程中，发现文物，从而导致工期延误(合同中规定一个有经验的承包商无法预见的工程条件可以延长工期)
E．发包人派驻监理工程师对工程进行监督
（2.22） A B C D E
82、 下列有关建设工程总承包合同的履行的说法正确的是( )。
A．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同规定严格履行
B．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包
C．总承包单位可以对工程项目进行转包
D．总承包单位对工程项目进行分包无须经业主同意
E．除总承包合同中约定的工程分包外，总承包单位对工程项目进行分包须经业主同意
（2.22） A B C D E
83、 建设部和国家工商行政管理总局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》由( )组成。
A．国家技术规范和收费标准
B．合同协议书
C．通用条款
D．专用条款
E．中标通知书
（2.22） A B C D E
84、 下列属于建设工程施工合同文件的是( )。
A．施工合同协议书
B．中标通知书
C．施工合同附加条款
D．工程量清单
E．图纸
（2.22） A B C D E
85、 《协议书》的内容包括( )，
A．质量标准 B．工程承包范围 C．工程变更 D．合同工期 E．合同价款
（2.22） A B C D E
86、 违法分包行为是指( )。
A。总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
B．建设工程总承包合同中未有约定，也未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
C．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
D．分包单位将其承包的建设工程再分包
E．按照建设单位要求将部分专业工程分包给有资质的单位
（2.22） A B C D E
87、 下列有关分包内容说法正确的是( )。
A．分包分为专业工程分包和劳务作业分包
B．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
C．分包单位只对建设单位负责
D．专业承包序列企业资质设2—3个等级，劳务分包序列企业资质设1-2个等级
E．施工单位不得转包或违法分包工程
（2.22） A B C D E
88、下列劳务分包合同中有关保险的内容，说法正确的是( )。
A．劳务分包人施工开始前，劳务分包人需支付保险费用
B．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用
C．工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用
D．保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失
E．劳务分包人不必为施工场地内自有人员的施工机械设备办理保险
（2.22） A B C D E
89、 投标保证金的形式通常有( )。
A．交付现金
B．银行保函
C．保险公司出具的投标保证书
D．物品抵押
E．不可撤销信用证
（2.22） A B C D E
90、 履约担保的形式有( )。
A．银行保函 B．履约担保书 C．保留金
D．支票 E．不可撤销信用证
（2.22） A B C D E
91、 下列有关承包人的主要任务说法正确的是( )。
A．明确合同标的 B．明确工程范围
C．工程变更的有效期越短对承包人越有利
D．明确工程变更的补偿范围
E．工程变更的补偿范围通常以合同金额一定的百分比表示，通常这个百分比越大，承包人的风险越小
（2.22） A B C D E
92、 合同价格分析包括( )。
A．合同所采用的计价方法
B．工程计量程序
C．合同价格的调整
D．履约保证金的数额
E．拖欠工程款的合同责任
（2.22） A B C D E
93、 移交表示( )。
A．发包人认可并接受工程，承包人工程施工任务完结
B．承包人照管责任的开始
C．保修责任的开始
D．合同价款支付全部结束
E．工程所有权的转让
（2.22） A B C D E
94、 仲裁条款分析包括( )。
A．仲裁所依据的法律
B．仲裁结果的约束力
C．仲裁的程序
D．仲裁的单位
E．仲裁的有效性
（2.22） A B C D E
95、 下列有关合同控制的说法正确的是( )。
A．合同控制的依据不包括工程管理人员每天对现场情况的书面记录
B．合同控制的作用是为了通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标
C．合同跟踪是决策的前导工作
D．合同和合同分析的结果是合同实施的目标和依据
E．合同控制的依据包括各种实际的工程文件
（2.22） A B C D E
96、 在合同控制措施中，对工程问题有( )措施。
A．经济措施
B．计划措施
C．合同措施
D．组织措施
E．质量措施
（2.22） A B C D E
97、 合同资料文档管理的内容包括( )。
A．合同资料的收集
B．资料整理
C．资料归档
D．资料使用
E．资料销毁
（2.22） A B C D E
98、 合同资料文档管理的内容包括( )。
A．合同资料的收集 B．资料整理 C．资料归档
（2.22） A B C D E
