2016一级建造师《建设工程项目管理》试题库（801-900）
第 801 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z205000建设工程职业健康安全与环境管理 > 1Z205040建设工程环境保护的要求和措施 >
在城市旧城改造拆迁过程中，施工场界内的污染防治属于()。
A.职业健康问题
B.安全生产问题
C.环境保护问题
D.环境治理问题
正确答案：A,
第 802 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z205000建设工程职业健康安全与环境管理 > 1Z205040建设工程环境保护的要求和措施 >
下列选项不属于建设工程环境保护措施的是()。
A.大气污染防治措施
B.水污染防治措施
C.安全保护措施
D.文明施工措施
正确答案：C,
第 803 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()，并标明排列顺序。
A.1至3人
B.1至5人
C.2至4人
D.3至5人
正确答案：A,
|
2016一级建造师最强保过：双师资、高性价、90%通过率，免费重学！ 最强师资打造，最高性价比课程（精讲 冲刺 习题 考点预测 应试技巧 名师预测 模考班含2押题 3年真题 实操班）全国独家双师资授课、每科2套绝密押题、课后习题 名师高清视频题库、赠送内部资料 考前密押资料、名师24小时在线答疑、WORD讲义 课件下载、考试免费视频 讲义下载、现在报名还享独家优惠，不容错过！ >>>立即报名<<< 电话咨询：!微信咨询：W712931601、快速联系通道 |
第 804 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
下列文件内容，没有包含在“投标人须知”部分的是()。
A.工程概况
B.技术规范
C.投标文件组成
D.报价原则
正确答案：B,
第 805 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
投标人取得投标资格，获得招标文件后，应认真仔细研究招标文件，下列说法中不正确的是()。
A.此时应重点研究投标者须知，对于招标文件中合同条款、设计图纸、工程量表等内容可暂不研究
B.投标人要注意投标文件的组成，避免因提供资料不全而被作为废标处理
C.投标人要注意招标答疑时间、投标截止时间等时间安排
D.投标人要注意招标工程的详细内容和范围
正确答案：A,
第 806 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
投标书的提交有固定的要求，其基本内容是()。
A.签章
B.密封
C.签章及密封
D.印刷
正确答案：C,
第 807 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
招标文件中一般都会提供工程量清单，尽管如此，投标人仍需进行复核。有关复核工程量，下列哪种处理是不正确的()。
A.对于总价固定合同，投标人更应仔细核对工程量，避免工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失
B.对手总价固定合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者可以在投标时附上相关声明，强调施工结算应按实际完成量计算
C.对于单价合同，由于合同约定以实测工程量结算工程款，故投标人根据图纸核算工程量发现相差较大时，可以不向招标人要求澄清
D.投标人在核算工程量时，还要结合招标文件中的技术规范弄清每一细目的具体内容，避免出现计算单位、工程量或价格方面的错误与遗漏
正确答案：C,
第 808 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
建设工程合同的订立采取要约和承诺的方式，下列属于要约的是()。
A.招标人通过媒体发布招标公告
B.招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件
C.投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件
D.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，并要求与中标人按中标通知书的内容签订合同
正确答案：C,
第 809 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
关于建设工程合同采用何种计价方式，一般在()明确。
A.招标文件中
B.投标人在投标书中
C.中标通知书中
D.中标通知书中下发后，双方协商签订合同时
正确答案：A,
第 810 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
依据()的不同，建设工程施工合同可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。
A.承包内容
B.支付方式
C.计价方式
D.招标方式
正确答案：C,
第 811 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
关于建设工程合同价格调整，下列说法中不正确的是()。
A.在单价合同中可以约定价格调整条款，在总价合同中不能约定价格调整条款
B.无论是单价合同还是总价合同，都可以约定价格调整条款
C.价格调整条款主要约定合同价格是否进行调整及如何调整
D.承包人在投标过程中，尤其在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分重视
正确答案：A,
第 812 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
经业主和承包人签订的某建设工程合同中支付条款约定，该工程无预付款，业主每月工程款支付至当月完成工程量的60%，等完成竣工验收备案后6个月内双方确认工程结算，结算确认后6个月内业主支付至结算金额的95%，余款5%等保修期满后一次付清。上述约定，你认为()。
A.无效，因为没有约定预付款，而建设工程合同中一般应约定业主支付一定比例的预付款
B.无效，因为约定的工程进度款支付比例较低，明显损害了承包人合法权益
C.无效，因为且结算及结算后尾款支付时间较长，明显损害了承包人合法权益
D.有效，因为双方就有关支付时间、支付方式、支付条件已经协商一致，且上述约定不违反法律及行政法规的强制性规定
正确答案：D,
第 813 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
某建设工程在施工过程中，先后发生了如下情况导致工期延长：①由于暂未办理施工许可证，被当地建设行政主管部门通知停止施工;②主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力不足导致结构工期迟延;③业主指定专业承包商招标工作滞后，专业承包商迟迟不能进场;④工程施工过程中业主下发的设计变更频繁，新增工程量较多;⑤由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程拆除并重新施工。问：以上情况中，应由业主承担工期延长责任的是()。
A.①和③
B.③和④
C.①、③和④
D.②、③和⑤
正确答案：C,
第 814 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位()。
A.只对本单位负责施工的部分履行保修义务
B.先区分质量问题原因，再做决定是否履行保修义务
C.应当履行保修义务，但对造成的其他损失不承担赔偿责任
D.应当履行保修义务，并对造成的其他损失承担赔偿责任
正确答案：D,
第 815 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
建设工程合同风险评估主要指()。
A.在签订合同之前，承包人应对合同的合法性、完备性、合同双方的责任、权益以及合同风险进行评审、认定和评价
B.在合同签订之前，发包人对承包人履约能力进行的审查
C.在合同履行过程中，承包人主动与发包人展开协商，争取将合同中约定的对承包人不利的条款予以修改
D.在合同履行过程中，发包人主动与承包人展开协商，争取将合同中约定的对发包人不利的条款予以修改
正确答案：A,
第 816 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
按照招标投标法及相关部门规章规定，下述项目中应该采用招标方式确定承包人的包括()。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.全部使用国有资金投资或者国家融资的项目
C.某建筑设备的采购，单项合同估算价在80万元人民币
D.某建筑设计合同，单项合同估算价在30万元人民币
E.使用国际组织或者外国政府资金的项目
正确答案：A,B,E,
第 817 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
根据我国有关规定，以下()项目经批准可以进行邀请招标。
A.项目有特殊技术要求，但可供选择的潜在的投标人较多
B.受自然地域环境限制的
C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的
D.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的
E.法律、法规规定不宜公开招标的
正确答案：B,C,D,E,
第 818 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
关于招标代理机构，下列说法中正确的是()。
A.招标人在招标活动中必须委托招标代理机构代为办理招标事宜
B.工程招标代理机构必须在其资质许可范围内从事代理活动，工程招标代理机构资质分为一、二两级
C.工程招标代理机构资质分为甲、乙两级
D.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费)3000万元以下的工程招标代理业务
E.工程招标代理机构可以跨省、自治区、直辖市承担工程招标代理业务
正确答案：C,D,E,
第 819 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
招标人在招标文件已经发布后，发现有问题需要进一步的澄清或修改，则下列说法中正确的是()。
A.应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15个工作日前发出
B.应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出
C.所有澄清文件既可以是书面形式，特殊情况下也允许以口头形式澄清
D.澄清文件只通知提出疑问的投标人
E.所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人
正确答案：B,E,
第 820 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
详细评审是对标书进行实质性的审查，下列属于详细评审的是()。
A.对投标人的投标资格进行审查
B.对投标文件的完整性、投标担保的有效性进行审查
C.对投标书的技术方案、技术措施、技术手段的先进性、合理性、安全性等进行分析评价
D.对投标书的人员配备、组织结构、进度计划的可靠性、经济性等进行分析评价
E.对投标书的报价高低、报价构成、计价方式、取费标准、价格调整等进行分析评审
正确答案：C,D,E,本文导航第1页 801-820第4页 861-880第2页 821-840第5页 881-900第3页 841-860第6页 题库在线做题
第 821 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
“投标人须知”是招标人向投标人传递基础信息的文件，研究“投标者须知”应注意的事项有()。
A.投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报
B.注意投标文件的组成，避免因提供的资料不全而被作为废标处理
C.注意合同条款中投标人在中标后享有的权利和义务条款约定是否公平
D.注意招标答疑时间、投标截止时间的安排
E.注意其中报价原则规定
正确答案：A,B,D,E,
第 822 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
按照我国的招标投标法规定，下列项目中可以不采用招标的方式确定承包人的项目是()。
A.某市利用某国际组织的援助资金修建一座现代化污水处理厂
B.某市对一座年久失修的桥梁进行加固改造
C.某单位新建一座实验楼，该项目合同金额为140万元
D.某民营开发商利用自有资金投资开发商品住宅小区
正确答案：C,
第 823 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
关于公开招标.下列说法中不正确的是()。
A.公开招标亦称无限竞争性招标，可以分为国际竞争性招标的国内竞争性招标
B.公开招标时，招标人应在公共媒体中发布招标公告，提出招标项目和要求
C.公开招标时招标人有较大的选择范围，可在众多投标人中选择报价合理、工期较短、技术可靠、资信良好的中标人
D.为减少资格审查和评标的工作量，公开招标时，招标人可以在招标文件是设定合理条件，在一定程度上限制本地区以外的法人或组织参加投标
正确答案：D,
第 824 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
招标人拟发布的招标公告应当()。
A.至少在两家指定的媒介发布
B.只能在指定报刊发布，不能将招标公告抄送指定网络
C.由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名并加盖公章
D.招标人或其委托的招标代理机构在两个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容允许有区别，以互相补充
正确答案：C,
第 825 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于()。
A.少于5日
B.少于5个工作日
C.少于7日
D.少于7个工作日
正确答案：B,
第 826 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
关于招标信息的修正，下列说法中正确的是()。
A.招标文件已经发布之后，对招标人和潜在投标人即具有约束力，任何一方不得对招标文件进行修改，但招标人可进行必要的说明或澄清
B.招标人可以对已经发布的招标文件进行必要的澄清或者修改，但该种修改或澄清应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15个工作日前发出
C.招标人对招标文件的澄清既可以以书面文件形式进行，也可以通过口头形式进行，但通过口头形式进行澄清时要确保所有招标文件收受人得到通知
D.该澄清或修改内容应为招标文件的有效组成部分
正确答案：D,
第 827 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
标前会议是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议。有关标前会议，下列说法中正确的是()。
A.招标人可以标前会议上介绍工程概况，但不能对招标文件的某些内容进行修改或补充说明
B.投标人可以在标前会议上就有关招投标事宜提出问题，招标人应即席予以解答，会议结束后，招标人对问题的解答以会议纪要或其他书面形式发给每一个获得投标文件的投标人
C.招标人在标前会议上对个别投标人书面提出的问题进行解答时，应该说明问题来源
D.在标前会议上，招标人只对招标文件进行交底说明，不再确定是否延长投标截止时间
正确答案：B,
第 828 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
下列审查中，()不是初步评审阶段审查的内容。
A.投标文件是否完整、投标担保是否有效
B.投标文件中报价计算是否正确
C.投标文件的正本和副本是否一致
D.投标文件中所列取费标准和税费是否符合法律法规及政府主管部门规定
正确答案：D,
第 829 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以()为依据。
A.建设工程主管部门质量检验评定标准
B.施工企业自定质量检验评定标准
C.工程所在地政府质量检验评定标准
D.国家或行业质量检验评定标准
正确答案：D,
第 830 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
按照建设工程示范合同文本约定，发生工程变更时，承包人应在工程变更确定后()内提出变更工程价款的报告，工程师应在收到变更工程价款报告之日起()内予以确认。
A.7天，7天
B.14天，14天
C.21天，21天
D.28天，28天
正确答案：B,
第 831 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
根据建设部颁发的《建筑业企业资质管理规定》，专业承包序列企业的资质设()等级，()资质类别。
A.二至三个60个
B.二至三个50个
C.二至四个60个
D.二至四个50个
正确答案：A,
第 832 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
下列所述有关分包人的行为，()符合建设工程施工专业分包合同的约定。
A.以承包人下发的施工进度计划不符合现场实际为由，直接致函工程师要求修正
B.未经承包人许可，直接与发包人驻工地代表协商施工事宜
C.服从了承包人转发的发包人下发与该分包工程有关指令
D.直接接受了工程师下发的与该分包工程有关的指令
正确答案：C,
第 833 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
某工程承包人与分包人签订了分包合同，就有关施工事宜，分包人正确的做法是()。
A.可以将其分包的工程再转包他人
B.将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人
C.在承包人许可的情况下，可以将其分包的部分工程再分包给他人
D.经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业
正确答案：D,
第 834 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
根据建设部颁发的《建筑业企业资质管理规定》，劳务分包序列企业的资质设()等级，()资质类别。
A.一至二个，10个
B.一至二个，13个
C.二至三个，10个
D.二至三个，13个
正确答案：B,
第 835 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
工程施工过程中，为从事劳务作业的施工人员办理的保险应由()办理。
A.承包人
B.分包人
C.发包人
D.劳务分包人
正确答案：C,
第 836 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
某工程劳务分包合同仅约定采用按确定的工时计算劳务报酬。劳务分包人应()将提供劳务的人数报承包人，由承包人确认。
A.每日
B.每周
C.每半个月
D.每月
正确答案：A,
第 837 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
物资采购合同分为()。
A.建筑材料采购合同和建筑材料加工合同
B.建筑材料加工合同和建筑设备订做合同
C.建筑材料采购合同和设备采购合同
D.建筑材料加工合同和设备加工合同
正确答案：C,
第 838 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
建筑材料采购合同的标的包括()。
A.物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或质量要求
B.物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或质量要求
C.物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或包装方式
D.物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或运输方式
正确答案：A,
第 839 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
物资合同中应约定材料或设备的包装条款。有关材料或设备的包装及其约定，下列说法中不正确的是()
A.合同中应约定包装的标准、包装物的供应和回收
B.包装标准指产品包装的类型、规格、容量以及标记等
C.包装标识应包括产品名称、生产厂家、厂址、质量检验合格证明
D.包装的费用一般由材料或设备的需方负担
正确答案：D,
第 840 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
甲公司向乙公司购买了一批建筑材料，由于没有在采购合同中约定交付地点，且该批材料需要运输，则下列()项处理方式符合法律规定。
A.乙公司应当将该批材料送至甲公司所在地
B.乙公司应当将该批材料交第一承运人，以运交甲公司
C.通知甲公司来乙公司所在地自提该批材料
D.乙公司应当在该批材料所在地向甲公司交付
正确答案：B,本文导航第1页 801-820第4页 861-880第2页 821-840第5页 881-900第3页 841-860第6页 题库在线做题
第 841 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
关于交货日期的确定，下列说法中不正确的是()。
A.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准
B.供方负责送货的，以双方实际验收日期为准
C.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准
D.委托运输的，以供方发运产品时承运单位签发的日期为准
正确答案：B,
第 842 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
某工程采购的材料，按规定应由国家定价，但采购时国家尚未对该材料定价，则正确的处理方法应是()。
A.由供需双方根据市场情况协商确定价格
B.由供需双方比照同类材料协商确定价格
C.报请政府物价主管部门批准价格
D.报请政府物资主管部门批准价格
正确答案：C,
第 843 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
能较好保证材料供应商利益的材料采购合同结算方式一般指()。
A.现金支付、银行承兑汇票结算或转账结算
B.转账结算、银行承兑汇票结算或异地托收承付
C.转账结算、银行承兑汇票结算或商业承兑汇票结算
D.现金支付、转账结算或异地托收承付
正确答案：D,
第 844 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
设备采购合同通常采用()。
A.固定单价合同，交货期内单价不予调整
B.固定总价合同
C.成本加酬金合同
D.固定单价合同，但交货期内单价可根据市场情况进行一定幅度的调整
正确答案：B,
第 845 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
设备采购合同的价格除设备价格外，其组成还应包括()。
A.设备的包装费、税费、调试费
B.设备的运杂费、税费、保险费
C.设备的损耗费、税费、配件费
D.设备的工具费、税费、保修费
正确答案：B,
第 846 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
关于设备采购合同，合同价款的支付一般分三次，其中第一次支付的是()。
A.10%的预付款
B.10%的定金
C.25%的预付款
D.25%的定金
正确答案：A,
第 847 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
某设备采购合同约定设备安装调试由需方负责，供方提供必要的技术支持，下列()不属于供方技术服务的范围。
A.对需方相关人员进行安装交底培训
B.参与处理、解决安装、调试过程中的质量问题
C.组织安装人员与供方人员一起进行安装
D.调试完毕后参与供方组织的设备验收
正确答案：C,
第 848 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
投标人在投标过程中，应注意将永久性工程之外项目的报价列入工程总造价中，下列属于招标人对投标人提出要求，投标人可将其列入永久性工程之外的项目报价包括()。
A.施工现场水、电、燃气费用
B.对旧有建筑物和设施的拆除费用
C.监理工程师现场办公电话费、印刷耗材费
D.工程模型制作及广告费
E.工程照片及项目推广会议
正确答案：B,C,D,E,
第 849 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
投标人在研究招标文件的同时，还可对工程其他情况进行调查研究，以避免投标及履约风险。这些调查研究可能包括()。
A.工程业主方与当地政府关系调查
B.工程现场地质情况考察
C.工程所在地区自然环境考察
D.工程业主方资信状况调查
E.工程竞争对手履约能力调查
正确答案：B,C,D,E,
第 850 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
投标书中的施工方案应由投标人的技术负责人主持制定，编制施工方案时应考虑的因素包括()。
A.施工方法、主要施工机具的配置
B.各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡
C.施工进度计划及分批竣工的安排、安全措施
D.工程量核算是否准确
E.工程业主的资信状况
正确答案：A,B,C,
第 851 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后，就可以向招标人正式提交投标文件。在正式投标需要注意的事项包括()。
A.在投标截止日期之前提交投标书
B.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应
C.如有正当理由，投标人可在招标范围以外提出新的要求
D.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件
E.投标书正本和副本的内容允许有差别
正确答案：A,B,D,
第 852 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
关于建设工程价格调整，下列说法中正确的是()。
A.建设工程一般周期较长，容易遭受各种风险影响，可能给承包人造成较大损失。如合同中约定了价格调整条款，可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失
B.在单价合同中可以约定价格调整条款，在总价合同中不能约定价格调整条款
C.无论是单价合同还是总价合同，都可以约定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等
D.合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合同的实际价格，直接影响着承包人的经济利益
E.即使合同中没有约定价格调整条款，但从公平角度出发，发包人也必须对承包人因价格变动导致的成本增加予以补偿
正确答案：A,C,D,
第 853 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206010建设工程的招标与投标 >
承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函有以下特征()。
A.开具维修保函后，承包人可以与业主谈判提前收回被保留金，增加承包人的现金收入
B.维修保函是有时效的，期满将自动作废
C.维修保函免除了承包人的维修责任
D.维修保函加大了业主的维修风险，发生的维修费用可能无法从承包人处扣除
E.如工程发生了维修费用，在承包人拒不支付的情况下，业主可凭保函向银行索回款项
正确答案：A,B,E,
第 854 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
建设工程施工合同分为()。
A.工程总承包合同和工程分包合同
B.工程总承包合同和专业承包合同
C.施工总承包合同和施工分包合同
D.施工总承包合同和专业承包合同
正确答案：C,
第 855 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
施工分包合同分为()。
A.土建施工分包合同、机电安装施工分包合同和装饰施工分包合同
B.承包人自行分包合同和业主指定分包合同
C.业主与承包人联合招标分包合同和承包人单独招标分包合同
D.专业工程分包合同和劳务作业分包合同
正确答案：D,
第 856 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
各种施工合同示范文本一般由()组成。
A.协议书、通用条款、专用条款
B.协议书、专用条款、投标书
C.协议书、通用条款、投标书
D.协议书、中标通知书、投标书、专用条款
正确答案：A,
第 857 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
作为建设工程合同文件组成部分的各个文件，其优先解释顺序是不同的，解释合同文件优先顺序的规定一般在合同通用条款内。按合同通用条款规定，以下合同文件的解释顺序中正确的是()。
A.1.协议书(包括补充协议);2.专用合同条款;3.通用合同条款…
B.1.协议书(包括补充协议);2.中标通知书; 3.专用合同条款…
C.1.协议书(包括补充协议);2.投标书及附件;3.专用合同条款…
D.1.协议书(包括补充协议);2.中标通知书; 3.投标书及其附件…
正确答案：D,
第 858 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
按照建设工程示范合同文本的词语定义，工程师为()。
A.承包人指定的项目技术负责人
B.工程监理单位委派的监理工程师
C.工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行合同代表
D.政府主管部门派驻工地的代表
正确答案：C,
第 859 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
按照建设工程示范合同文本的词语定义，费用为()。
A.包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出
B.包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出
C.不包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出
正确答案：D,
第 860 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
按照建设工程示范合同文本通用条款相关规定，发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由()。
A.承包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务
B.发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务
C.承包人承担，且承包人须永久履行保密义务
D.发包人承担，且承包人须永久履行保密义务
正确答案：B,本文导航第1页 801-820第4页 861-880第2页 821-840第5页 881-900第3页 841-860第6页 题库在线做题
第 861 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
根据建设工程示范合同文本约定，工程师发出的指令、通知的生效时间为()。
A.一经送达项目经理即行生效
B.由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效
C.由其本人签字并加盖本单位公章后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效
D.由其本人签字并加盖本单位公章后，送承包人有权签收文件的人，承包人代表签收后生效
正确答案：B,
第 862 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
根据建设工程示范合同文本约定，下列不属于承包人应完成的工作有()。
A.根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要。
C.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫
D.保证施工场清洁符合环境卫生管理的有关规定
正确答案：B,
第 863 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
某工程按合同要求全部完成后，承包人向发包人提出竣工验收报告，发包人组织竣工验收时有部分工程因施工质量原因未通过验收。承包人按发包人要求修改后再次提请发包人验收，此次验收通过。则该工程的竣工日期为()。
A.实际完工之日
B.承包人提出竣工报告之日
C.发包人组织第二次验收通过之日
D.承包人第二次提请验收之日
正确答案：D,
第 864 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
某工程承包人按合同专用条款约定的时间向工程师提交了施工组织设计，工程师经审查对该组织设计予以确认，承包人按该施工组织设计安排施工。后在施工过程中分包搭设脚手架时发生倒塌事故，经调查系承包人施工组织设计中脚手架方案不符合规范所致。则按建设工程示范合同文本约定，有关事故责任下列说法中正确的是()。
A.由承包人负责，因其编制的施工组织设计不符合规范
B.由工程师所在单位负责，因承包人的施工组织设计经过了工程师的确认
C.由发包人负责，因工程师系发包人委托在现场履行监理职能的人，且该施工组织设计经过了工程师确认
D.由分包负责，因脚手架倒塌事故发生在其具体搭设过程中
正确答案：A,
第 865 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
按照建设工程示范合同文本约定，工程师认为确有必要暂停施工，下列做法中正确的是()。
A.以书面形式要求要求承包人暂停施工，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见
B.以书面形式要求要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见
C.承包人收到了工程师的暂停通知，但其认为组织施工无误，不需要暂停，故承包人致函工程师不同意暂停并继续组织施工
D.承包人收到了工程师的暂停通知，但其以工期紧张为由，致函工程师不同意暂停并继续组织施工
正确答案：B,
第 866 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206020建设工程合同的内容 >
按照建设工程示范合同文本约定，发包人收到承包人的竣工验收报告后应在()内组织验收，并在验收后()内予以认可或者提出修改意见。
A.7天，14天
B.14天，14天
C.28天，14天
D.30天;10天
正确答案：C,
第 867 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
FIDIC《简明合同格式》适用于()项目。
A.投资较低不需要分包的建筑工程
B.需要进行分包的建筑工程
C.工作内容简单但建设周期较长的工程
D.适合采用总价合同的建筑工程
正确答案：A,
第 868 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
国际工程咨询的工作内容包括()。
A.对工程项目前期的投资机会研究、预可行研究和可行性研究
B.项目勘察、设计
C.招标文件编制、项目管理、项目后评价
D.协调与工程所在国政府部门关系
E.协调工程建设各方关系顺利推动工程进展
正确答案：A,B,C,E,
第 869 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
有关国际工程承包，下列说法中正确的是()。
A.包括对工程项目进行施工、设备采购及安装调试
B.只进行施工总承包。不进行建设工程项目总承包
C.按业主要求，有时也做施工详图设计和部分永久工作设计
D.包括专业工程分包和劳务分包
E.按业主要求有时也做一些项目管理工作
正确答案：A,C,D,
第 870 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
国际工程承包活动中通常使用的合同示范文本包括()。
A.FIDIC合同
B.NEC合同
C.AIA合同
D.世界银行贷款项目合同条件
E.联合国援助项目合同条件
正确答案：A,B,C,
第 871 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
国际工程承包合同解决争议的方式包括()。
A.协商
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
E.政府间谈判
正确答案：A,B,C,D,
第 872 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
有关用DAB机制解决国际工程承包合同争议，下列说法中不正确的是()。
A.DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理及其存在问题
B.DAB委员由工程师委派
C.周期短，可以及时解决争议
D.DAB的费用较低
E.DAB的裁决结果对双方均有约束力
正确答案：B,E,
第 873 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
国际工程承包合同订立后，即进入合同的履行阶段。下列属于国际工程承包人工作的有()。
A.协调与工程所在国政府机构关系，办理工程建设各种批文或证件
B.按合同要求按时提交履约保证、预付款保函等
C.根据工程师的开工命令按时开工
D.在规定的时间内向工程师提交施工进度计划
E.制定各种有效措施保证施工质量
正确答案：B,C,D,E,
第 874 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
FIDIC于1999年出版的新型合同条件包括()。
A.《施工合同条件》
B.《永久设备和设计一建造合同条件》
C.《基础设施设计一建造合同条件》
D.《简明合同格式》
E.《EPC交钥匙项目合同条件》
正确答案：A,B,D,E,
第 875 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
有关1995年英国土木工程师学会(ICE)出版的《工程设计与施工合同(ECC)》，下列说法中正确的有()。
A.适用于房屋建筑工程，不适用路桥等基础设施工程
B.适用于承包人承担部分设计责任和不承担设计责任的项目
C.工程分包的比例可以从0到100%
D.既可应用于英国，也可适用于其他国家
E.设计了6种主要选项(即合同模式)，9条共有的核心条款和15项可任选的次要选项
正确答案：C,D,E,
第 876 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容不完全一样。在我国建设工程索赔实践中，下列费用中未包括在索赔金额中的是()。
A.分包费用
B.利息
C.收集整理索赔资料发生的费用
D.施工机械使用费
正确答案：C,
第 877 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
对于索赔费用中的人工费部分而言，只能索赔()。
A.基本工资
B.加班津贴
C.法定的安全福利费用
D.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用
正确答案：D,
第 878 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
下列选项中，()情况下承包人不可以向发包人索赔人工费增加。
A.发包人采购的设备未进场导致安装、调试人员窝工
B.承包人工作发生迟延，为了早日完工而督促劳务人员超过法定工作时间加班导致人工费增加
C.施工期内劳务人员工资大幅度上涨
D.发包人要求承包人加大劳动力投入
正确答案：B,
第 879 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
材料费的索赔中除采购费外，还应包括()。
A.运输费、仓储费及合理的损耗费
B.包装费、运输费及仓储费
C.运输费、仓储费及二次搬运费
D.运输费、仓储费及人工费
正确答案：A,
第 880 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
下列()情况下，承包人可以向发包人索赔施工机械使用费。
A.施工机械自身故障导致发生维修费
B.承包人未合理安排施工计划导致施工机械停工
C.发包人应政府主管部门要求下令施工机械停工检修
D.施工机械所有权人常规保养导致机械停工
正确答案：C,本文导航第1页 801-820第4页 861-880第2页 821-840第5页 881-900第3页 841-860第6页 题库在线做题
第 881 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
承包人自有的施工机械，计算索赔窝工费用时按()计算。
A.台班折旧费
B.同类施工机械市场平均租赁费
C.定额规定的同类机械台班费
D.施工机械的调进调出费
正确答案：A,
第 882 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。有关实际费用法，下列说法中不正确的是()。
A.这种方法的计算原则是以承包商某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿
B.用实际费用法计算时，在直接费的基础上，再加上额外应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额
C.利用实际费用法计算索赔金额，能准确计算出承包商的实际损失
D.利用实际费用法计算索赔费用，对承包商提出了较高要求，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的
正确答案：B,
第 883 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
关于总费用法，下列说法中正确的是()。
A.总费用法指某次索赔事件发生后，重新计算该工程的实际总费用，即实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额
B.不少人对采取总费用法计算索赔金额持欢迎态度，因为用该种方法计算索赔金额对双方都比较公平合理
C.利用总费用法计算索赔金额时仍需对投标报价费用重新进行核算
D.这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用
正确答案：D,
第 884 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的基础上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。有关修正的内容说法不正确的是()。
A.将计算索赔的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个工期
B.只计算受影响的时段内某项工作所受影响的损失，而不计算该时段内所有工作所受影响的损失
C.与该项工作无关的费用不列入总费用中
D.按受影响的时段内该项工作的投标单价，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用
正确答案：D,
第 885 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
下列导致工期延误的事件，()项不属于承包人可以向业主提出索赔的情况。
A.工程师指令导致的暂停施工
B.工程师拖延在关键线路工序上的验收时间导致下道工序施工延误
C.分包人工作延误
D.发包人未及时交付施工现场
正确答案：C,
第 886 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
某道路工程基础土方施工的原工程量为40000方，后由于设计变更导致工程量增加到50000方，原定工期为120天，合同规定工程量增减10%为承包人应承担的风险。则按比例分析法，承包人提出的工期索赔值为()。
A.12天
B.15天
C.18天
D.21天
正确答案：C,
第 887 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
下列不能作为工期索赔的具体依据的有()。
A.有一方签字确认的工程图纸交接记录
B.双方认可的施工总进度计划
C.施工日志、监理日志
D.影响工期的干扰事件
正确答案：A,
第 888 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
在建设工程实践中，引起索赔的起因可能包括()。
A.合同对方未按合同约定履行义务
B.工程设计图纸错误
C.工程环境变化，包括法律、物价和自然条件变化等
D.合同一方因自身原因造成了经济损失
E.不可抗力因素
正确答案：A,B,C,E,
第 889 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
建设工程施工过程中，如遭遇特殊风险可引起索赔。下列事件中属于特殊风险的有()。
A.某工程所在地区发生7级以上地震
B.某工程所在地区发生军事政变
C.某工程所在地区发生核辐射源泄漏事件
D.某工程主要设备供应商在收取了定金、尚未供货的情况下突然申请破产
E.某项对建筑施工有重大影响的法律进行修改
正确答案：B,C,
第 890 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
因合同文件引起的索赔包括()。
A.有关合同文件适用法律引起的索赔
B.有关合同签订授权引起的索赔
C.有关合同文件的组成问题引起的索赔
D.关于合同文件有效性引起的索赔
E.因图纸或工程量表中错误而引起的索赔
正确答案：C,D,E,
第 891 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
有关工程施工的索赔不包括()。
A.地质条件变化引起的索赔
B.暂停施工引起的索赔
C.增减工程量的索赔
D.关于货币贬值引起的索赔
E.终止合同引起的索赔
正确答案：B,D,E,
第 892 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
下列事件中，属于承包人可以向发包人提起索赔的有()。
A.发包人在合同中对承包人提出保密要求
B.工程师不能及时向承包人提供所需指令及批复
C.地质勘探机构出具的地质情况报告不准确
D.发包人不按合同约定时限支付工程款
E.承包人认为工程师指令不正确而拒绝执行导致的损失
正确答案：A,B,C,D,
第 893 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
一起有效索赔事件的成立(承包人提起的索赔)，应具备的前提条件有()。
A.该事件已给承包人造成了实际的经济损失或工期的延误
B.发包人对该事件有过失
C.造成费用增加或工程延误的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任
D.承包人按合同约定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告
E.该事件发生后承包人已采取措施避免了损失的扩大
正确答案：A,C,D,
第 894 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
下列文件资料中，能够作为承包人的有效索赔证据使用的包括()。
A.分包人就相关事件做出的说明
B.合同专用条款的相关约定
C.与发包人、工程师之间往来文函、答复、备忘
D.经各方代表签署确认的会议纪要
E.报纸、网络就工程有关事件的报道
正确答案：B,C,D,E,
第 895 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
在索赔资料准备阶段，主要工作包括()。
A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过
B.分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据
C.损失结果的调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值
D.搜集证据
E.认真研究合同约定，防止对方向自己提出索赔
正确答案：A,B,C,D,
第 896 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
承包人向发包人提出的费用索赔，除工程直接费和间接费外，还可包括()。
A.分包费
B.项目管理费
C.劳务管理费
D.利润
E.总部管理费
正确答案：A,D,E,
第 897 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
根据建设工程施工合同示范文本，确定可以顺延工期的条件包括()。
A.发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
D.设计变更和工程量增加
E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时
正确答案：A,B,C,D,
第 898 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
工期索赔的计算方法包括()。
A.直接法
B.间接法
C.比例分析法
D.网络分析法
E.关键线路分析法
正确答案：A,C,D,
第 899 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206060建设工程索赔 >
按照延误事件之间的关联性划分，工程延误包括()。
A.直接延误
B.间接延误
C.单一延误
D.共同延误
E.交叉延误
正确答案：C,D,E,
第 900 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1Z206000建设工程合同与合同管理 > 1Z206070 国际建设工程承包合同 >
国际工程通常指一项由多个国家的公司参与工程建设，并且按照国际通用的项目管理理念和方法进行管理的建设工程项目。国际工程包括()。
A.国际工程咨询和承包
B.国际工程承包和认证
C.国际工程管理和承包
D.国际工程管理和认证
正确答案：A,本文导航第1页 801-820第4页 861-880第2页 821-840第5页 881-900第3页 841-860第6页 题库在线做题
2016一级建造师考试题库|手机题库在线做题
| 产品名称 | 试题数量 | 在线做题 |
|---|---|---|
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 市政工程） | 7073题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 机电工程） | 6886题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 建筑工程） | 7004题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（工程经济 工程项目管理 工程法） | 6230题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 民航机场工程） | 6371题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 矿业工程） | 6405题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 港口与航道工程 | 6371题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 铁路工程） | 6448题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 公路工程） | 6855题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 通信与广电） | 6337题 | 在线做题 |
| ·2016一级建造师考试题库（公共科目 水利水电工程） | 6715题 | 在线做题 |
