1．对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。
A．制定机关
B．地方人民政府
C．国务院
D．全国人民代表大会
2．下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是（）。
A．房屋
B．土地使用权
C．交通运输车辆
D．在建工程
3．下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A．技术人员缺乏经验
B．设计错误
C．工人疏忽
D．一般性盗窃和抢劫
4．合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）。
A．自然终止
B．归于无效
C．仍然有效
D．可以撤销
5．甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A．该委托代理行为合法
B．该代理行为的后果应由被代理人承担
C．该代理行为的后果应由代理人承担
D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
6．在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。
A．占有
B．使用
C．收益
D．处分
7.根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。
A．动产交付
B．该约定生效
C．登记备案
D．动产转让合同生效
8.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A．免除
B．抵消
C．混同
D．提存
9．这一属性是知识产权的（）。
A．双重性
B．地域性
C．专有性
D．时间性
10.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A．3
B．6
C．9
D．1211．我国《担保法》规定的合同担保方式有（）。
A．留置
B．保留金
C．预付款
D．暂定金
12．以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。
A．抵押合同订立
B．抵押物登记
C．抵押物交付
D．抵押人作出表示
13．职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过（）。
A．6个月
B．12个月
C．24个月
D．36个月
14．下列犯罪的主体属于一般主体的是（）。
A．重大责任事故罪
B．重大劳动安全事故罪
C．工程重大安全事故罪
D．受贿罪
15．建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。
A．向发证机关报告后即可开工
B．应向发证机关申请施工许可证延期
C．应向发证机关重新申请领取施工许可证
D．应当报发证机关重新核验施工许可证
16．下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。
A．聘用单位被吊销营业执照的
B．已与聘用单位解除聘用合同关系的
C．年龄超过65周岁的
D．同时在两个以上单位执业的
17．对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。
A．遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行
B．遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行
C．无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行
D．无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
18．如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。
A．要约延期
B．要约中止
C．要约失效
D．要约效力待定
19．受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于（）。
A．承诺超期，该承诺无效
B．承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C．承诺延误，该承诺无效
D．承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
20．某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。
A．施工单位
B．建设单位
C．产权单位
D．档案管理部门21．下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A．仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点
B．潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C．通过资格预审的申请人少于3个
D．潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
22．应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A．技术比较复杂
B．受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C．采用公开招标方式的费用过大
D．涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
23．某省政府办公楼建设项目，在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为2014年2月1日下午5点，地点为某单位一楼会议室，有甲、乙、丙、丁四家单位参与投标，下列关于招标投标的说法正确的是（）。
A．在2014年2月1日下午5点前，甲可以补充、修改、撤回已提交的投标文件，并通知招标人
B．乙撤回已提交的投标文件，应当在2014年2月1日下午5点之后书面通知招标人
C．若甲退出投标，招标人应当依法重新招标
D．丙应当在2014年2月1日下午5点之前，将投标文件送达某单位一楼会议室
24．关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（）。
A．要约邀请
B．要约
C．承诺
D．合同书
25．下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是（）。
A．第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议
B．第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件
C．招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金
D．对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标
26．国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定中标人为（）。
A．排名第一的中标候选人
B．报价最高的中标候选人
C．报价最低的中标候选人
D．排名前三的中标候选人择优选择
27．联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A．分别
B．共同
C．共同推选代表
D．资质等级高的单位
28．发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，此种总承包是（）。
A．项目总承包
B．施工总承包
C．建设总承包
D．工程总承包
29．关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是（）。
A．建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B．建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程
C．应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程
D．应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
30．关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是（）。
A．分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构
B．项目管理机构应当具有高于承包工程的规模、技术复杂程度的技术、经济管理人员
C．项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员
D．分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员31．某建筑公司的项目经理6月8日向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。
A．该项目经理收到该回复后合同生效
B．该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议
C．如果该项目经理想买水泥，合同即可成立
D．如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂
32．根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A．按照交付标的物时的价格计价
B．仍然按照合同签定时的价格计价
C．价格上涨时按原价格执行
D．价格下降时按新价格执行
33．施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4．5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）。
A．向某仲裁机构请求供应商支付4．5万元
B．向某仲裁机构请求供应商支付3万元
C．直接要求供应商支付7．5万元
D．直接要求供应商支付3万元
34．某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为l个月，发包人得知该情况后，（）。
A．可以撤销合同
B．有权随时解除合同
C．该合同不具备解除条件
D．超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭
35．根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。
A．6
B．7
C．10
D．12
36．下列关于承揽合同中的规定，（）是正确的。
A．承揽合同属于完成工作成果的合同
B．承揽合同的标的物具有普遍性
C．定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失
D．承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
37．下列不属于承租人的主要义务的是（）。
A．支付租金
B．恰当使用租赁物
C．妥善保管租赁物
D．保证无第三人对租赁物主张权利
38．仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。
A．及时通知存货人或者仓单持有人
B．有权随时处理仓储物
C．催告存货人或者仓单持有人及时处置
D．有权随时提取仓储物
39．化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳（），此款用于污染的防治。
A．罚金
B．罚款
C．排污费
D．超标准排污费
40．某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备（）。
A．建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B．文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C．A和B满足其一即可
D．A和B必须同时具备41．安全生产责任制的主要内容不包括（）。
A．确立安全责任管理体系责任制
B．项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制
C．从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制
D．技术员等岗位人员的安全生产责任制
42.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。
A．其他设计单位
B．具有相应资质条件的设计单位
C.具有相应资质条件的监理单位
D．具有相应资质条件的装修施工企业
43.在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。
A．知情权
B．紧急避险权
C．拒绝权
D．建议权
44．关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A．应当向施工企业提供地下管线资料
B．应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C．应当进行安全施工技术交底
D．应当对拆除工程进行备案
45．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。
A．与合同计划工期一致
B.工程开工之日起至竣工验收合格之日止
C．自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
D．自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
46．根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。
A．项目经理
B．脚手架作业人员
C．兼职安全员
D．BIM系统操作员
47．对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）。
A．规划审查机关
B．施工图设计文件审查单位
C．建筑安全监督管理机构
D．工程质量监督机构
48．工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。
A．总经理
B．部门经理
C．项目经理
D．安全经理
49．施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。
A．建设单位
B．公安部门
C．人民法院
D．建设主管部门
50．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A．行政责任
B．宪政责任
C．刑事责任
D．国家赔偿责任51．安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，以（）已经颁发的安全生产许可证。
A．撤回
B．撤销
C．吊销
D．注销
52．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A．建设单位
B．监理单位
C．总承包单位
D．分包单位
53．企业提取的安全费用的使用方式为（）。
A．自提自用
B．政府收取
C．第三方代管
D．共同监管
54．工程监理单位的主要安全义务是（）。
A．审查、要求整改或暂时停工、报告
B．平行检验、旁站
C．咨询、监督
D．组织、控制、协调
55．下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A．工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准
B．工程建设施工(包括安装)及验收通用综合标准
C．工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准
D．工程建设重要的通用信息技术要求
56．某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。
A．施工单位
B．监理单位
C．建设单位
D．建设单位和监理单位共同
57．按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。
A．3％
B．5％
C．8％
D．10％
58．以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A．合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权
B．专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一
C．仲裁以不公开审理为原则
D．仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
59．某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A．施工单位有维修义务
B．业主自己承担责任
C．施工单位承担保修责任
D．业主可扣减施工单位保修金60．某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。
A．应由施工单位承担维修责任
B．应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔
C．应由设计单位负责维修
D．应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
61．某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。
A．严格按照设计图纸施工
B．自行修改后施工
C．经监理批准后自行修改
D．向设计单位提出修改建议
62．根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A．改变建筑局部使用功能
B．建筑主体和承重结构变动
C．增加内部装修
D．增加投资额度
63．组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。
A．建设行政主管部门
B．建设单位
C．监理单位
D．总承包单位
64．某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2009年10月1日工程通过竣工验收，lO月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为（）。
A．2009年10月10日
B．2009年10月20日
C．2009年12月1日
D．2010年5月1日
65．以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。
A．某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷
B．发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷
C．建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷
D．建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等
66．我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。
A．第一审民事案件
B．第二审民事案件
C．重大涉外案件
D．在全国有重大影响的民事案件
67．以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。
A．宣读有原告签字的起诉书
B．变更诉讼请求
C．进行和解
D．放弃诉讼请求
68．延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。
A．1
B．2
C．4
D．5
69．依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（）日内告知当事人。
A．3
B．5
C．7
D．10
70．以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。
A．仲裁实行一裁终局的制度
B．当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
C．当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理
D．有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
71．属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（）。
A．对施工企业报送的安全技术措施进行审查
B．对进场的安全设备是否合格进行检测
C．对施工企业报送的专项施工方案审查义务
D．对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告
E．对施工招标活动提供咨询
72．施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。
A．施工企业主要负责人的职责
B．施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责
C．建设工程项目安全生产领导小组的职责
D．专职安全生产管理人员的配备要求
E．政府行政人员工程安全生产检查责任制
73．申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。
A．建立健全安全生产责任制
B．建设资金已落实
C．有满足施工需要的施工图纸
D．主要负责人经考核合格
E．参加意外伤害保险
74．工程监理单位的安全责任有（）。
A．采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B．审查专项施工方案
C．对施工安全事故隐患进行处理
D．及时报告安全生产事故
E．组织抢救生产安全事故
75．关于项目负责人带班生产的说法，正确的有（）。
A．在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作
B．应加强对重点部位，关键环节的控制
C．要认真做好带班生产记录并签字存档备查
D．每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60％
E．因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假
76．在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有（）。
A．建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结
B．在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图
C．对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育
D．组织灭火和应急疏散演练
E．建筑技术操作工人的职业教育
77．当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）期间内提出。
A．第一次开庭时
B．法庭辩论终结前
C．提交答辩状期间
D．被告收到起诉状副本之日起15日内
E．第一审判决作出前
78．按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A．单位工程竣工结算
B．单项工程竣工结算
C．群体工程竣工结算
D．年度工程竣工结算
E．建设项目竣工总结算
79．下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A．保修范围
B．保修人员
C．保修期限
D．保修责任
E．保修金比例
80．下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。
A．限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
B．以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
C．分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求
D．就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
E．对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准81．根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有（）。
A．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
B．不同投标人的投标文件相互混装
C．招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
D．中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的
E．提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明
82．招标人不得向他人透露已获取的招标文件的（）内容。
A．潜在投标人的名称
B．潜在投标人的数量
C．标底
D．招标截止日期
E．投标保证金
83．行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。
A．通知义务
B．中止合同履行
C．对方提供担保时应当恢复合同履行
D．对方未提供担保的可通知对方解除合同
E．解除合同应当征得对方的同意
84．因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A．通知对方
B．继续履行
C．赔偿损失
D．解除合同
E．提供相关证明
85．劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。
A．试用期条款
B．保守商业秘密条款
C．劳动保护条款
D．劳动纪律条款
E．违反劳动合同的责任条款
86．授予专利权的发明和实用新型，应当具备（）。
A．新颖性
B．地域性
C．创造性
D．时间性
E．双重性
87．甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是（）。
A．甲转让其债权时，必须书面通知乙
B．乙转让其债务时，丙的保证依然有效
C．甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任
D．乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任
E．合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任
88．抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当（）。
A．通知抵押权人
B．经抵押权人同意
C．重新办理抵押登记
D．经受让人许可
E．告知受让人
89．工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A．建设单位
B．施工单位
C．安全生产监督机构
D．监理单位
E．主要责任人
90．建筑业企业资质序列包括（）。
A．施工总承包
B．专业分包
C．劳务分包
D．工程总承包
E．专业承包91．根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A．投标人的组织形式
B．招标公告
C．招标方式
D．招标范围
E．招标组织形式
92．《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有（）情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
A．放弃中标
B．因不可抗力提出不能履行合同
C．招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交
D．被查实存在影响中标结果的违法行为
E．他人对中标结果提出异议的
93．建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列（）要求。
A．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B．能够满足招标文件的实质性要求
C．经评审的投标价格最低
D．投标价格低于成本
E．经评审的投标价格最高
94．建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A．投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字
B．投标联合体没有提交共同投标协议
C．经评审的投标价格最高
D．投标价格低于成本
E．不同投标人的投标文件由同一个单位编制
95．以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至100／‰罚款的情形有（）。
A．投标人相互串通投标谋取中标的
B．投标人与招标人串通投标谋取中标的
C．投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的
D．投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
E．招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同
96．下列属于工程总承包方式的是（）。
A．设计一施工总承包(D—B)
B．设计采购施工(EPC)＼交钥匙总承包
C．采购一施工总承包(P—C)
D．建设一转让总承包(B—T)
E．设计一采购总承包(E—P)
97．根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A．合法原则
B．对等原则
C．快捷原则
D．公平原则
E．强制原则
98．甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将（）提起诉讼。
A．乙公司列为被告
B．乙公司和丙公司列为共同被告
C．乙公司和秦某列为共同被告
D．乙公司、丙公司和秦某列为共同被告
E．丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告
99．我国的调解方式主要有（）。
A．法院调解
B．自行调解
C．人民调解
D．行政调解
E．仲裁调解
100．行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项（）。
A．当事人有权提起行政复议或行政诉讼
B．涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式
C．履行义务的方式
D．履行义务的期限
E．当事人依法享有的陈述权和申辩权
一、单项选择题
1．A；2．C；3．B；4．C；5．D；6．D；7．B；8．C；9．C；10．B
11．A；12．B；13．B；14．A；15．C；16．D；17．D；18．C；19．D；20．B
21．C；22．B；23．D；24．C；25．D；26．A；27．B；28．B；29．D；30．C
31．D；32．A；33．A；34．D；35．A；36．A；37．D；38．A；39．D；40．D
41．A；42．B；43．B；44．C；45．B；46．B；47．C；48．C；49．B；50．A
51．B；52．C；53．A；54．A；55．C；56．A；57．B；58．A；59．B；60．D
61．D；62．B；63．B；64．C；65．B；66．A；67．A；68．A；69．A；70．B
二、多项选择题
71．ACD；72．ABCD；73．AD；74．BCD；75．BCE；
76．BD；77．CD；78．ABE；79．ACD；80．ABDE
81．ABCE；82．ABC；83．AC；84．AE；85．ABDE；
86．AC；87．CD；88．AE；89．ABD；90．ACE
91．CDE；92．ABCD；93．ABC；94．ABDE；95．ABCE；
96．ABCE；97．AD；98．ABCD；99．ACDE；100．BCDE
