一、单项选择题
1、项目风险管理过程包括：①项目风险响应;②项目风险评估;③项目风险识别;④项目风险控制，其正确的管理流程是( )。
A.③-②-①-④
B.③-②-④-①
C.②-③-④-①
D.①-③-②-④
【参考答案】 A
【答案解析】 本题考查的是项目风险管理的工作流程。
|
2018年一级建造师专属黑科技VIP题库 ⊙2018年课程学习讲义 ⊙独家考前资料(1套) ⊙送正版教材 习题集一套 快速联系通道 全国统一服务热线：。 |
提前了解一级建造师考试2018报名流程详情，请加qq群：524139723 或者直接点击
2、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目管理规划应包括项目管理规划大纲和( )两类文件。
A.项目管理计划
B.项目管理实施细则
C.项目管理操作规划
D.项目管理实施规划
【参考答案】 D
【答案解析】 《建设工程项目管理规范》中，把项目管理规范分为两个类型：项目管理规范应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。
3、下列有关工作流程图的描述，不正确的是( )。
A.工作流程图描述各项项目管理工作的流程
B.工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系
C.工作流程图可根据需要逐层细化
D.工作流程图反映项目各参与方之间的合同关系
【参考答案】 D
【答案解析】 工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图应视需要逐层细化。业主方和项目参与方，如工程管理咨询单位、设计单位、施工单位和供货单位等都有各自的工作流程组织的任务。
4、根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以( )。
A.指定生产厂
B.指定供应商
C.提出质量要求
D.指定具体品牌
【参考答案】 C
【答案解析】 我国建筑法对物资采购有这样的规定：“按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备被或者指定生产厂、供应商”。
5、( )阶段的项目管理是建设工程项目的一个非常重要的部分，其质量直接影响项目实施的投资(或成本)、进度和质量。
A.施工
B.监理
C.项目管理
D.设计
【参考答案】 D
【答案解析】 设计阶段的项目管理是建设工程项目的一个非常重要的部分，其质量直接影响项目实施的投资(或成本)、进度和质量，设计的进度也直接影响工程的进展。
6、下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是( )。
A.业主方项目管理的组织结构
B.生产运营期经营管理总体方案
C.编码体系的建立
D.实施期组织总体方案
【参考答案】 D
【答案解析】 决策期组织策划：决策期的组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程、实施期组织总体方案、项目编码体系分析。
7、按国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标负责的是( )。
A.业主
B.监理方
C.指定分包商
D.施工总承包管理方
【参考答案】 D
【答案解析】 当采用指定分包商时，由于指定分包商合同在签订前必须得到施工总承包方或施工总承包管理方的认可，因此，施工总承包管理方对分包合同规定的工期和质量目标负责。参见教材P15。
8、人力资源管理工作中，经过人员甄选，确定有能力的员工后应进行的工作是( )。
A.员工的培训
B.员工的绩效考评
C.编制人力资源规划
D.员工的定向
【参考答案】 D
【答案解析】 本题考查人力资源管理的工作步骤。
9、( )阶段的项目管理是建设工程项目的一个非常重要的部分，其质量直接影响项目实施的投资(或成本)、进度和质量。
A.施工
B.监理
C.项目管理
D.设计
【参考答案】 D
【答案解析】 设计阶段的项目管理是建设工程项目的一个非常重要的部分，其质量直接影响项目实施的投资(或成本)、进度和质量，设计的进度也直接影响工程的进展。
10、下列关于施工总承包模式的特点表述错误的是( )。
A.一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据
B.开工日期不可能太早，建设周期会较长
C.建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工单位的管理水平和技术水平
D.招标及合同管理工作量将会减小
【参考答案】 C
【答案解析】 在质量控制方面，建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。本文导航第1页 单选1-10第4页 单选31-40第7页 单选61-70第10页 多选91-100第2页 单选11-20第5页 单选41-50第8页 多选71-80第3页 单选21-30第6页 单选51-60第9页 多选81-90
11、在国际上，民用项目总承包的招标多数采用项目( )描述的方式。
A.构造
B.施工图
C.功能
D.规模
【参考答案】 C
【答案解析】 在国际上，民用项目总承包的招标多数采用项目功能描述的方式，而不采用项目构造描述的方式，因为项目构造描述的招标依据是设计文件，而项目总承包招标时业主方还不可能提供具体的设计文件。
12、我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是( )。
A.设计竞赛
B.设计招标
C.直接委托
D.设计竞赛与设计招标结合
【参考答案】 B
【答案解析】 我国业主方主要通过设计招标的方式选择设计方案和设计单位。而在国际上不少国家有设计竞赛条例，设计竞赛与设计任务的委托并没有直接的联系。
13、下列建设工程项目决策阶段的工程内容中，属于组织策划的是( )。
A.业主方项目管理的组织结构
B.生产运营期经营管理总体方案
C.编码体系的建立
D.实施期组织总体方案
【参考答案】 D
【答案解析】 建设工程项目决策阶段组织策划的主要内容包括：(1)决策期的组织结构;(2)决策期任务分工;(3)决策期管理职能分工;(4)决策期工作流程;(5)实施期组织总体方案;(6)项目编码体系分析。选项AC属于项目实施阶段策划基本内容之一的——项目实施组织策划的内容;选项B属于建设工程项目决策阶段策划基本内容之一的——管理策划的内容。
14、工作流程组织的任务是( )。
A.明确工作的定义
B.明确任务分配
C.定义工作的流程
D.划分工作流程
【参考答案】 C
【答案解析】 工作流程组织的任务，即定义工作的流程。
15、关于建设工程管理的内涵和任务，说法正确的是( )。
A.建设工程管理的核心任务是为项目建设的决策和实施增值
B.建设工程管理涉及的是项目实施期
C.PM表示的是决策阶段的管理
D.决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义
【参考答案】 D
【答案解析】 选项A，建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。选项B，建设工程管理则涉及项目全寿命期。选项C，DM表示的是决策阶段的管理。
16、偏差分析的目的不包含( )。
A.找出引起偏差的原因
B.在施工中采取有针对性的措施
C.最大程度地节约施工成本开支
D.避免相同的问题再次发生
【参考答案】 C
【答案解析】 选项C，节约施工成本开支是建立在保证工程质量和工程进度的基础上，不能单纯的压缩成本，节省开支。
17、施工成本计划通常有三类指标，即( )。
A.拟完工作预算成本指标、已完工作预算成本指标和成本降低率指标
B.成本计划的数量指标、质量指标和效益指标
C.预算成本指标、计划成本指标和实际成本指标
D.人、财、物成本指标
【参考答案】 B
【答案解析】 施工成本计划的指标应经过科学的分析预测确定，可以采用对比法、因素分析法等方法，一般情况下有以下三类指标：成本计划的数量指标;成本计划的质量指标;成本计划的效益指标。
18、施工成本分析是在( )的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。
A.施工成本计划
B.施工成本预测
C.施工成本核算
D.施工成本考核
【参考答案】 C
【答案解析】 施工成本分析是在施工成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。
19、已知某施工项目的计划数据资料如下表所示。则第3周的施工成本计划值是( )万元。
A.30
B.60
C.90
D.75
【参考答案】 C
【答案解析】 根据上图可知，第3周的施工成本计划值=15 15 60=90(万元/周)。
20、关于成本指标控制程序的说法，错误的是( )。
A.指标控制程序则是成本进行过程控制的重点
B.能否达到预期的成本目标，是施工成本控制是否成功的关键
C.过程控制的目的是为了保证管理工作按预定的程序和标准进行
D.用成本指标考核管理行为，用管理行为来保证成本指标
【参考答案】 C
【答案解析】 过程控制的目的就在于不断纠正成本形成过程中的偏差，保证成本项目的发生是在预定范围之内。本文导航第1页 单选1-10第4页 单选31-40第7页 单选61-70第10页 多选91-100第2页 单选11-20第5页 单选41-50第8页 多选71-80第3页 单选21-30第6页 单选51-60第9页 多选81-90
21、建设工程项目进度计划系统分为总进度计划、子系统进度计划和单项工程进度计划，这是根据进度计划的不同( )编制的。
A.功能
B.深度
C.周期
D.编制主体
【参考答案】 B
【答案解析】 (一)由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统：(1)总进度规划(计划);(2)项目子系统进度规划(计划);(3)项目子系统中的单项工程进度计划等。
22、在工程网络计划中，关键线路说法错误的是( )。
A.单代号搭接网络计划中时距之和最大的线路
B.单代号网络计划中由关键节点组成的线路
C.双代号网络计划中由关键工作组成的线路
D.双代号时标网络计划中由波形线组成的线路
【参考答案】 D
【答案解析】 在搭接网络计划中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路;从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔均为零的线路应为关键线路。
23、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当( )。
A.将该工作与最后一项工作联系起来
B.在该工作与起点节点之间添加虚箭线
C.增大该工作的时间间隔
D.调整其紧前工作的持续时间
【参考答案】 B
【答案解析】 单代号搭接网络的时间参数计算，当出现最早开始时间为负值时，应将该工作与起点节点用虚箭线相连接。
24、建设工程项目进度控制工作包括：①编制进度计划;②调整进度计划;③进度目标的分析和论证;④跟踪进度计划的执行情况。其正确的工作程序是( )。
A.①—②—③—④
B.③—①—②—④
C.③—①—④—②
D.④—②—③—①
【参考答案】 C
【答案解析】 建设工程进度控制工作的工作顺序是：进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施、调整进度计划。
25、为实现建设工程项目进度目标，对进度进行控制的同时，还应( )。
A.进行投资控制
B.分析影响工程进度的风险，并在分析的基础上采取风险管理措施
C.重视健全项目质量管理体系工作
D.重视信息技术的应用
【参考答案】 B
【答案解析】 为实现进度目标，不但应进行进度控制，还应注意分析影响工程进度的风险，并在分析的基础上采取风险管理措施，以减少进度失控的风险量。
26、在单代号网络计划中，A工作的紧后工作B和C的总时差分别为3天和5天，工作AB之间间隔时间为8天，工作AC之间的间隔时间为7天，则工作A的总时差为( )天。
A.9
B.10
C.11
D.12
【参考答案】 C
【答案解析】 由于工作i的总时差TFi等于该工作的各个紧后工作j的总时差TFi加该工作与其紧后工作之间的时间间隔LAGi，j之和的最小值，因而本题总时差TF=min{(3 8)，(5 7)}=11。
27、已知工作A的紧后工作是B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天;C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天;A工作的自由时差为5天。则A工作的总时差为( )天。
A.0
B.7
C.5
D.9
【参考答案】 B
【答案解析】 工作B的总时差=14-10=4天，工作C的总时差=16-14=2天，则工作A的总时差=5 2=7天。
28、某分部工程双代号网络图如下图所示，则工作D的总时差和自由时差依次为( )。
A.1天和1天
B.1天和2天
C.2天和1天
D.2天和2天
【参考答案】 D
【答案解析】 本题可先确定关键线路1—2—4—5—6—7。由于D工作紧后工作F为关键工作，即D工作总时差等于自由时差;又因为与D工作平行的C工作持续时间为4天，与D工作相差2天，则D工作总时差和自由时差均为2天。
29、关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是( )。
A.建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标
B.建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系
C.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划
D.建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划
【参考答案】 B
【答案解析】 选项A，正确的表述应为“建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的进度目标”。选项B正确，建设工程项目总进度目标论证应分析和论证项目实施阶段各项工作的进度，以及项目实施阶段各项工作进展的相互关系。选项C，正确的表述应为“大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性”。选项D，正确的表述应为“建设工程项目总进度纲要应包含各子系统进度规划”。
30、在论证建设项目总进度目标时，需要进行下列工作：①编制各层进度计划;②项目的工作编码;③进度计划系统的结构分析等项工作。对上述工作而言，正确的工作步骤是( )。
A.①②③
B.③②①
C.②③①
D.②①③
【参考答案】 B
【答案解析】 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：(1)调查研究和收集资料;(2)进行项目结构分析;(3)进行进度计划系统的结构分析;(4)项目的工作编码;(5)编制各层进度计划;(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;(7)若所编制的总进度计划不符合项目进度目标，则设法调整;(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。本文导航第1页 单选1-10第4页 单选31-40第7页 单选61-70第10页 多选91-100第2页 单选11-20第5页 单选41-50第8页 多选71-80第3页 单选21-30第6页 单选51-60第9页 多选81-90
31、在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和( )等工作进度相协调。
A.项目选址
B.可行性研究
C.竣工验收
D.物资采购
【参考答案】 D
【答案解析】 设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调。
33、某混凝土试块强度值不满足规范要求，但经法定检测单位对混凝土实体强度经过法定检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值。正确的处理方式是( )。
A.不作处理
B.修补
C.返工
D.加固
【参考答案】 A
【答案解析】 施工质量事故处理的基本方法见下表所示，题干内容属于“法定检测单位鉴定合格的”，因此可“不作处理”。
34、重大质量事故是指，造成( )万元以上( )万元以下直接经济损失的事故。
A.4000，5000
B.4000，8000
C.5000，8000
D.5000，10000
【参考答案】 D
【答案解析】 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
35、建设单位应在工程竣工验收前( )个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。
A.3
B.14
C.15
D.7
【参考答案】 D
【答案解析】 建设单位应在工程竣工验收前7个工作日前将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。
36、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300--2013)，建筑工程施工质量验收应划分为( )。
A.分部工程、分项工程和检验批
B.分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批
C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批
D.单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批
【参考答案】 C
【答案解析】 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300--2013)，建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。
37、施工质量控制点应选择( )、施工难度大、对工程质量影响大或是发生质量问题时危害大的部位、环节为质量控制点。
A.施工标准高
B.施工技术要求高
C.施工费用高
D.施工管理方法
【参考答案】 B
【答案解析】 质量控制点应选择那些技术要求高、施工难度大、对工程质量影响大或是发生质量控制的重点对象。
38、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由( )后报建设单位。施工组织设计需要调整时，应按程序重新审查。
A.专业监理工程师审核
B.总监理工程师审核
C.总监理工程师签认
D.专业监理工程师签认
【参考答案】 C
【答案解析】 项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。施工组织设计需要调整时，应按程序重新审查。
39、落实企业质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，其主要目的是( )。
A.评价质量管理程序的执行情况及适用性
B.揭露施工过程中存在的问题，改进施工工艺
C.向监理单位提供质量体系有效性的证据
D.通过审核发现问题改进质量方针
【参考答案】 A
【答案解析】 落实企业质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，其主要目的是：评价质量管理程序的执行情况及适用性;揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据;检查质量体系运行的信息;向外部审核单位提供体系有效的证据。
40、下列对于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是( )。
A.项目质量控制系统是一次性的质量工作系统
B.项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构
C.项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标
D.项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理
【正确答案】 A
【答案解析】 建设工程项目质量控制系统与建设工程项目管理组织系统相融合，是一次性的质量工作系统，并非永久性的质量管理体系，即作用的时效不同。本文导航第1页 单选1-10第4页 单选31-40第7页 单选61-70第10页 多选91-100第2页 单选11-20第5页 单选41-50第8页 多选71-80第3页 单选21-30第6页 单选51-60第9页 多选81-90
41、( )的质量验收，应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。
A.分项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.检验批
【参考答案】 B
【答案解析】 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。参见教材P199。
42、目测法不包括下列那一项( )。
A.看
B.摸
C.敲
D.吊
【参考答案】 D
【答案解析】 其手段可概括为“看、摸、敲、照” 四个字。
43、在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计报审表，提出意见，并经( )，后报建设单位。
A.专业监理工程师审核
B.总监理工程师审核
C.总监理工程师审核签认
D.专业监理工程师审核签认
【参考答案】 C
【答案解析】 在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计报审表，提出意见，并经总监理工程师审核，签认后报建设单位。
44、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是( )。
A.反馈机制
B.动力机制
C.约束机制
D.持续改进机制
【参考答案】 B
【答案解析】 动力机制是建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，它来源于公正、公开、公平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排。
45、建设工程项目质量的影响因素，主要是指在项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种( )。
A.人的因素
B.客观因素和主观因素
C.社会因素
D.技术因素
【参考答案】 B
【答案解析】 建设工程项目质量的影响因素，主要是指在项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种客观因素和主观因素，包括人的因素、机械因素、材料因素、方法因素和环境因素(简称人、机、料、法、环)等。
46、根据工程质量的形成规律，从源头抓起，全过程推进，是“三全”管理思想方法中的( )。
A.全面质量管理
B.全过程质量管理
C.全员参与质量管理
D.全区域质量管理
【参考答案】 B
【答案解析】 全过程质量管理，是指根据工程质量的形成规律，从源头抓起，全过程推进。
47、根据《职业健康安全管理体系 要求》(GB/T28001-2011)，属于辅助性要素的是( )。
A.法律法规和其他要求
B.能力、培训和意识
C.运行控制
D.管理评审
【参考答案】 B
【答案解析】 7个辅助性要素包括：能力、培训和意识;沟通、参与和协商;文件;文件控制;应急准备和响应;事件调查、不符合、纠正措施和预防措施，记录控制。
48、在空气压缩机的进出风管适当位置安装消声器的做法，属于施工噪声控制技术中的( )。
A.减震降噪控制
B.声源控制
C.传播途径控制
D.接受者控制
【参考答案】 B
【答案解析】 在生源处安装消声器消声，即在通风机、鼓风机、压缩机、燃气及、内燃机及各类排气防控装置等进出风管的适当位置设置消声器。
49、职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于特大伤亡事故的是指一次事故中死亡( )的事故。
A.2人及以上
B.3人及以上
C.3至5人
D.10人及以上
【参考答案】 B
【答案解析】 特大伤亡事故指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。
50、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织( )现场处置方案演练。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
【参考答案】 B
【答案解析】 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处理方案演练。本文导航第1页 单选1-10第4页 单选31-40第7页 单选61-70第10页 多选91-100第2页 单选11-20第5页 单选41-50第8页 多选71-80第3页 单选21-30第6页 单选51-60第9页 多选81-90
51、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是( )。
A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制
B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式
C.国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商
D.FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的
【参考答案】 C
【答案解析】 国际工程施工承包合同争议解决的方式一般包括：协商;调解;仲裁;诉讼。选项A，正确的表述应为“在双方的合同中应该约定仲裁的效力，即仲裁决定是否为终局性的。在我国，仲裁实行一裁终局制”。选项B不正确、选项C正确，协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。选项D，正确的表述应为“FIDIC合同中，DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性”。
52、关于工期索赔，下列说法正确的是( )。
A.单一延误是可索赔延误
B.共同延误是不可索赔延误
C.交叉延误可能是可索赔延误
D.非关键线路延误是不可索赔延误
【参考答案】 C
【答案解析】 当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时，称为交叉延误。选项A，单一延误有时属于不可索赔延误。选项B，共同延误有时是可索赔延误。选项D，要区分非关键线路延误的责任方，才能确定属于哪种延误类型。属于可索赔延误或不可索赔延误，关键是要看延误是由哪方引起的。
53、对于费用索赔中的人工费，通常不包括( )。
A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用
B.人工费增长
C.由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用
D.超过法定工作时间加班劳动
【参考答案】 B
【答案解析】 对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
54、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是( )。
A.承包人技术交底纪要
B.承包人安全交底会议纪要
C.承包人与分包人签订的分包合同
D.合同履行中发包人和承包人洽商形成的书面协议
【参考答案】 D
【答案解析】 索赔的依据主要是三个方面：①合同文件;②法律、法规;③工程建设惯例。其中合同文件包括：①合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④合同专用条款;⑤合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。
55、不良行为记录是指经( )以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚形成的记录。
A.县级
B.市级
C.省级
D.区级
【参考答案】 A
【答案解析】 不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。
56、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，不属于工程变更范围的是( )。
A.改变工程的基线、标高、位置和尺寸
B.将自行施工的项目分包给专业分包商施工
C.增减合同中约定的工程量
D.改变工程的时间安排或实施顺序
【参考答案】 B
【答案解析】 根据我国施工合同示范文本规定，工程变更除包括ACD外，还包括：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作;取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外;改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
57、在施工合同实施中，“项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于( )的内容。
A.合同分析
B.合同跟踪
C.合同交底
D.合同实施控制
【参考答案】 C
【答案解析】 合同交底，项目经理或合同管理人员应将各种任务或事件的责任分解，落实到具体的工作小组、人员或分包单位。
58、施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于( )分析的内容。
A.发包人责任
B.合同法律基础
C.承包人主要任务
D.合同争议解决方式
【参考答案】 A
【答案解析】 建设工程施工合同分析的内容包括：合同的法律基础;承包人的主要任务;发包人的责任;合同价格;施工工期;违约责任;验收、移交和保修;索赔程序和争执的解决。题干内容属于发包人分析的内容。
59、对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其( )。
A.报批责任
B.监督责任
C.合作责任
D.组织责任
【参考答案】 C
【答案解析】 建设工程施工合同发包人责任分析，主要分析发包人(业主)的合作责任。
60、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，从事危险作业职工的意外伤害保险应由( )办理。
A.劳务分包人
B.发包人
C.施工承包人
D.专业分包人
【参考答案】 A
【答案解析】 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付必须费用。本文导航第1页 单选1-10第4页 单选31-40第7页 单选61-70第10页 多选91-100第2页 单选11-20第5页 单选41-50第8页 多选71-80第3页 单选21-30第6页 单选51-60第9页 多选81-90
61、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以( )的日期为准。
A.货物送达交货地点
B.供方向承运单位提出申请
C.承运单位签发
D.需方收货戳记
【参考答案】 C
【答案解析】 关于建筑材料采购合同的内容，交货日期的确定可以按照下列方式：①供方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准;②采购方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准;③凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。
62、根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是( )。
A.规范标准
B.中标通知书
C.合同协议书
D.设计文件
【参考答案】 C
【答案解析】 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，合同通用条款规定的优先顺序为：1.合同协议书;2.中标通知书(如果有);3.投标函及其附录(如果有);4.专用合同条款及其附件;5.通用合同条款;6.技术标准和要求;7.图纸;8.已标价工程量清单或预算书;9.其他合同文件。
63、根据我国《招标投标法》，若招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当至少在招标文件中规定的投标文件截止时间前( )日，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.14
B.15
C.28
D.30
【参考答案】 B
【答案解析】 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。
64、关于施工招标的相关内容，说法正确的是( )。
A.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿)3000万元以下的工程招标代理业务
B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5工作日
C.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告、招标公告，不得收取费用
D.投标文件单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以总价为准
【参考答案】 C
【答案解析】 选项A，乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿)1亿元以下的工程招标代理业务;选项B，自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日;选项D，投标文件单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准。
65、建设工程履约担保的有效期始于( )之日。
A.合同签订
B.合同生效
C.承包人收到工程预付款
D.工程开工
【参考答案】 D
【答案解析】 履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。
66、建设工程项目信息管理的目的是( )。
A.通过有效的项目信息收集组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台
B.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务
C.通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运营期的维护保养提供依据
D.通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据
【参考答案】 B
【答案解析】 信息管理指的是信息传输的合理的组织和控制。项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。
67、( )是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。
A.质量策划
B.质量控制
C.质量保证
D.质量改进
【参考答案】 B
【答案解析】 质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。
68、全面质量管理的PDCA循环中，C代表( )。
A.检查
B.计划
C.处置
D.实施
【参考答案】 A
【答案解析】 在长期的生产实践和理论研究中形成PDCA循环，是建立质量体系的基本方法，全面质量管理在PDCA循环中，C代表检查。
69、建设工程项目质量的基本特性是指产品的适用性、( )、可靠性、经济性及环境的协调性等。
A.经济性
B.安全性
C.实际性
D.创造性
【参考答案】 B
【答案解析】 建设工程项目质量的基本特性是指产品的适应性、可靠性、安全性、经济性以及环境的协调性等。本文导航第1页 单选1-10第4页 单选31-40第7页 单选61-70第10页 多选91-100第2页 单选11-20第5页 单选41-50第8页 多选71-80第3页 单选21-30第6页 单选51-60第9页 多选81-90
二、多项选择题
71、关于建设工程项目管理的说法，正确的有( )。
A.建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值
B.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
C.项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义
D.建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作
E.只有施工企业对项目的管理，才能称为施工方的项目管理
【参考答案】 ABC
【答案解析】 选项D错误，因为建造师的业务范围并不限于在项目实施阶段的工程项目管理工作，还包括项目决策的管理和项目使用阶段的设施管理工作。选项E错误，因为施工企业委托工程项目管理咨询公司对项目管理的某个方面提供的咨询服务也属于施工方项目管理的范畴。
72、下列有关劳动用工管理和工资支付管理的表述正确的有( )。
A.劳动合同应一式四份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地、当地政府劳动主管部门各保留一份备查
B.建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资
C.建筑施工企业应当将工资发给包工头，然后由其转发给劳动者
D.建筑施工企业与劳动者终止或者依法解除劳动合同，应当在办理终止或解除合同手续后的一个月内付清劳动者的工资
E.建筑施工企业不得使用零散工
【参考答案】 BE
【答案解析】 选项A，正确的表述应为“劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查”;选项C，正确的表述应为“建筑施工企业应当将工资直接发给劳动者本人，不得将工资发放给包工头或者不具备用工主体资格的其他组织或个人”;选项D，正确的表述应为“建筑施工企业与劳动者终止或者依法解除劳动合同，应当在办理终止或解除合同手续的同时一次性付清劳动者工资”。
73、下列有关项目各参与方之间的沟通方法正确的表述有( )。
A.沟通渠道很多，诸如讨论、开会和座谈等
B.构成沟通能力有两个因素，一是思维是否清晰，能否有效地收集信息，并作出逻辑的分析和判断;另一则是能否贴切地表达出自己的思维过程和结果
C.沟通通道障碍主要有“选择沟通媒介不当”等四个方面
D.统计资料表明，如果一个信息在发送者那里的正确性是100%，到了信息的接受者手里可能只剩下50%的正确性
E.适当扩大和沟通效益是人们判断沟通能力的基本尺度
【参考答案】 ABC
【答案解析】选项D，正确的表述应为“统计资料表明。如果一个信息在发送者那里的正确性是100%，到了信息的接受者手里可能只剩下20%的正确性”。选项E，正确的表述应为“恰如其分和沟通效益是人们判断沟通能力的基本尺度”。
74、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目经理的权限有( )。
A.签订工程施工承包合同
B.进行授权范围内的利益分配
C.主持项目经理部工作
D.参与选择物资供应单位
E.对资源进行动态管理
【参考答案】 CD
【答案解析】选项A，项目经理的权限应为“参与项目招标、投标和合同签订”;选项BE属于项目经理的职责。
75、项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有( )。
A.贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策
B.确定项目部和企业之间的利益分配
C.对工程项目施工进行有效控制
D.严格财务制度，加强财经管理
E.确保工程质量和工期，实现安全、文明生产
【参考答案】 ACDE
【答案解析】 项目经理在承担工程项目施工管理过程中应履行的职责
(1)贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度;
(2)严格财务制度，加强财经管理，正确处理国家、企业与个人的利益关系;
(3)执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款;
(4)对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。
76、下列关于项目管理组织结构模式的表述中，正确的有( )。
A.职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源
B.矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源
C.大型线性组织系统中的指令路径太长
D.线性组织结构中可以跨部门下达指令
E.矩阵组织结构适用于大的组织系统
【参考答案】 BCE
【答案解析】 选项A，正确的表述应为“职能组织结构中，每一个工作部门可能得到其直接和非直接的上级工作部门下达的工作指令，它就会有多个矛盾的指令源”。选项D，正确的表述应为“线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令”。
77、下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有( )。
A.编制施工成本控制工作计划
B.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案
C.确定合理详细的工作流程
D.对成本目标进行风险分析，并制定防范性对策
E.做好资金使用计划，严格控制各项开支
【参考答案】 AC
【答案解析】 选项B属于技术措施;选项DE属于经济措施。
78、下列属于施工成本计划编制的依据为( )。
A.已签订的工程合同和分包合同
B.结构件外加工计划和合同
C.施工组织设计或施工方案
D.有关财务成本核算制度和财务历史资料
E.人工、材料的计划价
【参考答案】 ABCD
【答案解析】 施工成本计划的编制依据包括：①投标报价文件;②企业定额、施工预算;③施工组织设计或施工方案;④人工、材料、机械台班的市场价;⑤企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价格、劳动力内部挂牌价格;⑥周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准;⑦已签订的工程合同、分包合同(或估价书);⑧结构件外加工计划和合同;⑨有关财务成本核算制度和财务历史资料;⑩施工成本预测资料;11.拟采取的降低施工成本的措施;12.其他相关资料。
79、建设工程项目总进度纲要的主要内容包括( )。
A.项目实施的总体部署
B.总进度规划
C.项目结构分析
D.确定里程碑事件的计划进度目标
E.总进度目标实现的条件
【参考答案】 ABDE
【答案解析】 总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署、总进度规划、各子系统进度规划、确定里程碑事件的计划进度目标、总进度目标实现的条件和应采取的措施等。
80、在网络计划中，工作B的最早和最迟开始时间分别为8天和13天，持续时间为2天，其紧后工作最早开始时间为15天，则该工作( )。
A.自由时差为4天
B.自由时差为5天
C.总时差为5天
D.总时差为3天
E.与紧后工作的时间间隔为5天
【参考答案】 BCE
【答案解析】 时间间隔等于紧后工作最早开始时间和紧前工作最早完成时间之差，自由时差即为最小时间间隔，总时差为工作最迟开始时间和最早开始时间之差。该工作自由时差为15-(8 2)=5天，总时差为13-8=5天，工作之间的时间间隔为15-(8 2)=5天。本文导航第1页 单选1-10第4页 单选31-40第7页 单选61-70第10页 多选91-100第2页 单选11-20第5页 单选41-50第8页 多选71-80第3页 单选21-30第6页 单选51-60第9页 多选81-90
81、下图所示的双代号时标网络计划，执行到第4周末及第10周末时，检查其实际进度图中前锋线所示，检查结果表时( )。
A.第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周
B.第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期
C.第10周检查时工作I提前1周，可使工期提前1周
D.在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常
E.第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期
【参考答案】 AE
【答案解析】 第4周末检查时工作B拖后2周，影响工期1周，故B错。第10周检查时工作I提前1周，但关键线路有两条，所以不能使工期提前，故C错。在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度超前1周，故D错。
82、根据某工程的双代号时标网络图，下列说法正确的是( )。
A.计算工期为14天
B.工作D的总时差为3天
C.工作A.D.F为关键工作
D.工作E的总时差和自由时差均为2天
E.工作B的总时差为2天，自由时差为0天
【参考答案】 AC
【答案解析】 工作B的总时差为1天，自由时差为0天。
83、某单代号网络图如下图所示，存在的错误有( )。
A.多个起点节点
B.有多余虚箭线
C.出现交叉箭线
D.没有终点节点
E.出现循环回路
【参考答案】 ABC
【答案解析】 单代号网络图中只应有一个起点节点和一个终点节点。当网络图中有多项起点节点或多项终点节点时，应在网络图的两端分别设置一项虚工作，作为该网络图的起点节点和终点节点。单代号网络图工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线，故绘图较简单。绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可采用过桥法或指向法绘制。
84、双代号网络图绘制过程中，要遵循一定的规则和要求。下列叙述中，正确的有( )。
A.箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号，即i
B.一项工作只有唯一的一条箭线和相应的一个节点
C.节点编号可不连续，但不允许重复
D.箭线长度原则上可以任意画
E.必须要有一项以上的虚工作
【参考答案】 ACD
【答案解析】 选项B，一项工作只有唯一的一条箭线和相应的两个节点;选项E，双代号网络图中不是必须存在虚工作。
85、大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括( )。
A.项目设计技术路线的确定
B.项目施工总进度规划
C.项目总进度目标实现的条件
D.项目施工方案的比选
E.项目实施的总体部署
【参考答案】 BCE
【答案解析】 总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署;总进度规划;各子系统进度规划;确定里程碑事件的计划进度目标;总进度目标实现的条件和应采取的措施等。
86、下列关于排列图法的说法正确的有( )。
A.排列图法的主要作用是找出影响质量的各种问题
B.排列图法的主要作用是分清影响质量的主次因素
C.排列图具有直观性
D.排列图法中通常用ABC分类管理法对质量问题因素进行分类
E.排列图法在计算累计频率前，需要先将各质量问题的出现频数从大到小排列
【参考答案】 BCDE
【答案解析】 在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得到的关于质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用排列图方法进行状况描述，它具有直观、主次分明的特点。
87、在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照( )等分层方法获取质量原始数据。
A.作业班组
B.作业时间
C.工程材料
D.投资主体
E.进度控制工作流程的编制
【参考答案】 ABC
【答案解析】调查分析的层次划分，根据管理需要和统计目的，通常可按照以下分层方法取得原始数据：按施工时间;按地区部位;按产品材料;按检测方法;按作业组织;按工程类型;按合同结构。
88、工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。竣工验收报告应附的文件有( )。
A.施工许可证
B.工程质量评估报告
C.验收组人员签署的工程竣工验收意见
D.施工图设计文件审查意见
E.工程竣工验收备案表
【参考答案】 ABCD
【答案解析】工程竣工验收报告还应附有下列文件：(1)施工许可证;(2)施工图设计文件审查意见;(3)工程竣工报告、工程质量评估报告、质量检查报告、工程质量保修书;(4)验收组人员签署的工程竣工验收意见;(5)法规、规章规定的其他有关文件。
89、工程项目分部工程质量验收合格的基本条件有( )。
A.主控项目质量检验合格
B.所含分项工程验收合格
C.质量控制资料完整
D.观感质量验收符合要求
E.涉及安全和使用功能的分部工程检验结果符合规定
【参考答案】 BCD
【答案解析】 选项A属于检验批质量验收的项目之一;选项E，表述不正确。
90、项目监理机构，在施工作业实施过程中，根据其监理规划与实施细则，采取现场( )等形式，对施工作业质量进行监督检查。
A.取样
B.旁站
C.巡视
D.记录
E.平行检验
【参考答案】 BCE
【答案解析】项目监理机构，在施工作业实施过程中，根据其监理规划与实施细则，采取现场旁站、巡视、平行检验等形式，对施工作业质量进行监督检查。本文导航第1页 单选1-10第4页 单选31-40第7页 单选61-70第10页 多选91-100第2页 单选11-20第5页 单选41-50第8页 多选71-80第3页 单选21-30第6页 单选51-60第9页 多选81-90
91、下列有关工序施工效果控制的表述正确的有( )。
A.砂浆强度现场抽检数量的要求是：每一检验批且不超过250立方米砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次
B.对灰土地基，检验数量为每单位工程不应少于4点
C.普通砖15万块为一检验批，抽检数量为一组
D.对建筑幕墙工程，需进行石材的弯曲强度检测
E.对钢结构及管道工程，需进行钢结构、钢管防腐及防火涂装检测
【参考答案】 ACDE
【答案解析】 选项B，正确的表述应为“对灰土地基，检验数量为每单位工程不应少于3点”。
92、质量风险应对策略应形成项目质量风险管理计划，其内容一般包括( )。
A.项目质量风险管理方针、目标
B.质量风险识别的流程图
C.质量风险识别和评估结果
D.质量风险控制的责任分工
E.质量风险应对策略和具体措施
【参考答案】 ACDE
【答案解析】项目质量风险管理计划的内容除包括ACDE外，还包括: 相应的资源准备计划。
93、建设工程项目中防止污染的设施，必须与主体工程( )。
A.同时设计
B.同时申报
C.同时验收
D.同时施工
E.同时投产使用
【参考答案】 ADE
【答案解析】建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。
94、根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有( )。
A.物体打击
B.触电
C.机械伤害
D.辐射伤害
E.火药爆炸
【参考答案】 ABCE
【答案解析】按照我国《企业伤亡事故分类标准》规定，职业伤害事故分为20类，其中与建筑业有关的有以下12类：物体打击;车辆伤害;机械伤害;起重伤害;触电;灼烫;火灾;高处坠落;坍塌;火药爆炸;中毒和窒息;其他伤害：包括扭伤、跌伤、冻伤、野兽咬伤等。
95、施工单位安全事故隐患的处理方法包括( )。
A.当场指正，限期纠正，预防隐患发生
B.立即组织抢救伤员
C.做好记录，及时整改，消除安全隐患
D.跟踪验证
E.安全事故发生后再规定期限内上报
【参考答案】 ACD
【答案解析】选项BE是指安全生产事故发生后的处理方法。
96、在索赔资料准备阶段，主要工作包括( )。
A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过
B.分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据
C.损失结果的调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值
D.搜集证据
E.认真研究合同约定，防止对方向自己提出索赔
【参考答案】 ABCD
【答案解析】 索赔资料的准备阶段，主要工作有：跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过;分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据;损失或损害调查分析与计算;确定工期索赔和费用索赔值;搜集证据，获得充分而有效的各种证据;起草索赔文件。选项E是反索赔的内容。
97、在网络计划中，若某工作的最早和最迟开始时间分别为8天和12天，持续时间为2天，其紧后工作最早开始时间为14天，则该工作( )。
A.自由时差为4天
B.自由时差为5天
C.总时差为4天
D.总时差为3天
E.与紧后工作的时间间隔为4天
【参考答案】 ACE
【答案解析】 时间间隔等于紧后工作最早开始时间和紧前工作最早完成时间之差，自由时差即为最小时间间隔，总时差为工作最迟开始时间和最早开始时间之差。该工作自由时差为14-(8 2)=4天，总时差为12-8=4天，工作之间的时间间隔为14-(8 2)=4天。
98、在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括( )。
A.提出生产安全事故防范的指导意见
B.办理有关安全的各种审批手续
C.办理有关环境保护的各种审批手续
D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
E.将保证安全施工的措施报有关部门备案
【参考答案】 BC
【答案解析】 建设单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续。
99、下列选项属于现场消防防火重点部位的是( )。
A.电料库房
B.油漆间
C.木工间
D.总配电室
E.生活区宿舍
【参考答案】 BCD
【答案解析】 易燃易爆物品堆放间、油漆间、木工间、总配电室等消防防火重点部位要按规定设置灭火机和消防砂箱，并有专人负责，对违反消防条例的有关人员进行严肃处理。选项BCD正确。
100、在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括( )。
A.提出生产安全事故防范的指导意见
B.办理有关安全的各种审批手续
C.办理有关环境保护的各种审批手续
D.提出保障事故作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
E.施工的措施报有关管理部门备案
【参考答案】 BC
【答案解析】 建设单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续。
